Решение

Дело №2-5023/16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 сентября 2016 года г. Москва

Зюзинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Симоновой Е.А. при секретаре Гуньковой С.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5023/2016 по иску Соболевой Т.Ю. к ООО «Русский лес» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд к ответчику о защите прав потребителей. Свои требования мотивирует тем, что .. года между истцом и ответчиком - ООО «Русский лес» был заключен Договор подряда № .., согласно которому ответчик обязуется выполнить определенные виды работ по устройству фундамента, изготовлению и сборке деревянного сруба, установке временной кровли и проведению монтажных работ. В соответствии с разделом .. Договора стоимость работ по настоящему договору определена в размере .. рублей с учетом приобретения необходимых материалов и проведению всех вышеуказанных работ. Расчеты по настоящему Договору производятся наличными в офисе ответчика или перечислением на расчетный счет ООО «Русский лес». Договором определены сроки и суммы оплаты со стороны истца. Указанные обязательства выполнены истцом в полном объеме перечислением денежных средств на расчетный счет ответчика, а именно: .. рублей предоплата на строительство фундамента, .. (в день заезда бригады на участок) - .. платеж за свайный фундамент - данный факт подтверждается платежными документами. Общая денежная сумма, оплаченная истцом, денежных средств составляет .. рублей. Согласно Договора, ответчик обязуется начать выполнение работ по фундаменту с .. года (согласно пункта 3.2.1. - срок выполнения работ по фундаменту составляет 15 календарных дней). Ответчиком грубо нарушены вышеуказанные обстоятельства по выполнению работы по фундаменту. Бригада .. года не заехала на участок, никаких работ производится не началось. Согласно п. 3.4 ответчик обязан был направить истцу письменное уведомление с указанием причин изменения сроков начала выполнения работ, либо не позднее, чем за 15 календарных дней до наступления соответствующего этапа строительства. Никакого уведомления об изменении сроков работ от ответчика не поступало. Согласно п. 9 Договора - каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор, в случае если одна из сторон существенно нарушила свои обязательства. .. года между истцом и ответчиком по обоюдному согласию было составлено и подписано с обеих сторон соглашение о расторжении договора подряда на строительство, в котором указано, что Договор расторгнут по соглашению сторон и ответчик обязуется в течение .. банковских дней перечислить истцу выплаченную предоплату по договору в размере .. рублей. С момента подписания соглашения о расторжении договора подряда стороны не имеют друг к другу никаких финансовых и других претензий, за исключением обязанности ответчика оплатить денежные средства по договору за невыполненные работы на расчетный счет истца. .. года от ООО «Русский лес» на электронную почту истцу пришло предложение о продолжении строительства и о сокращении сроков сдачи работ с .… года, а также об изменении срока и вида оплаты по договору подряда № .. г. Ознакомившись с предложением от ООО «Русский лес» истец вынуждена была отказаться, о чем уведомила ООО «Русский лес» в тот же день по электронной почте.

.. года истцом по электронной почте было направлено письмо ответчику о том, что они существенно нарушают обязательства по соглашению о расторжении договора подряда на строительство от .. года. В установленный срок - 10 банковских дней - ответчик не перечислил на расчетный счет денежные средства в размере .. рублей. С момента заключения соглашения о расторжении договора подряда прошел 81 день. 30 мая 2016 года истцом была подготовлена и отвезена нарочно ответчику претензия о расторжении договора подряда, согласно которой истец предоставила ответчику срок до 10 июня 2016 года для выплаты суммы на расчетный счет в размере .. рублей. До настоящего времени требования истца ответчиком не исполнены.

Истец просит расторгнуть договор подряда от .., взыскать с ответчика сумму уплаченную по договору в размере .. руб., взыскать неустойку в размере .. руб., компенсацию морального вреда в размере ...

Истец в судебное заседание не явилась, в материалах дела имеется заявление о рассмотрении дела в отсутствие истца, на исковых требованиях настаивает в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещалась судом надлежащим образом возражений по заявленным требованиям и документов, подтверждающих уважительность причины неявки в судебное заседание, в адрес суда не поступало.

Согласно ст. 167 ГПК РФ, с учетом имеющихся в материалах дела документов, подтверждающих надлежащее извещение сторон, суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке сторон.

Суд, огласив исковое заявление, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. ст. 702, 708, 709 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В силу ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Судом установлено, что .. года между истцом и ответчиком - ООО «Русский лес» был заключен Договор подряда № .., (л.д.6-13).

Согласно условиям договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих работ: устройство фундамента (стоимость фундамента рассчитана из учета нулевого уклона почвы согласно приложению № 1 к настоящему договору); изготовление и сборка деревянного сруба в соответствии с индивидуальным проектом (Приложение №1 к Договору); установка временной кровли (в соответствии с Приложением № 1 к Договору); проведение монтажных работ по адресу заказчика: ... Подрядчик выполняет указанные работы лично, либо с привлечением третьих лиц. Заказчик обязуется принять выполненные работы в каждом этапе работы по актам приема –передачи выполненных работ и оплатить в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Пунктом 2 настоящего Договора установлена цена договора и включает в себя: приобретение необходимых материалов, проведение работ по устройству фундамента и временной кровли здания, проведение работ по изготовлению и сборке сруба, доставка материалов и сруба, доставка материалов и сруба к месту установки. Общая стоимость работ по договору определена сторонами в размере .. руб.

Подрядчик начинает выполнение работ по фундаменту: .. г. на выбор заказчика, выполнение работ по сборке стенового комплекта: .. г.

Срок проведения работ по фундаменту составляет 15 календарных дней (п.п.3.2.1 Договора).

Пунктом 3.2.2. Договора установлено, что срок проведения работ по изготовлению и сборке деревянного сруба с кровлей составляет .0 календарных дней со дня утверждения окончательного варианта проекта.

Крайний срок сдачи объекта: .. г. (п.п.3.2.3 Договора).

Согласно платежным поручениям от .. г. истцом был произведен платеж в размере .. (л.д.13-14).

.. года между истцом и ответчиком было заключено соглашение о расторжении договора подряда на строительство № .. г., (л.д.15).

.. г. от ответчика поступило предложение об изменении условий договора и изменение сроков выполнения работ, от данного предложения истец отказалась, (л.д.16).

Истец обратилась к ответчику в письменной претензией, возврате ранее уплаченных средств, однако до настоящего времени требование истца не удовлетворено, иного суду не представлено.

Поскольку ответчиком обязательства по договору не исполнены, суд взыскивает с ответчика в пользу истца уплаченные по договору денежные средства в размере ..руб.

В соответствии с Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных .

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных .

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Суд соглашается с представленным истцом расчетом неустойки, однако, учитывая что сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, суд взыскивает с ответчика в пользу истца неустойку в размере .. руб.

В силу Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

ГК РФ предусмотрено, что размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца сумму морального вреда в размере .. руб.

Согласно Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На основании п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд взыскивает штраф в пользу потребителя в размере 50% от присужденной в его пользу суммы, то есть ….

Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчиком не представлено суду доказательств, свидетельствующих о том, что обязательства по договору ответчиком исполнены в полном объеме.

Требования истца о расторжении договора подряда суд находит не подлежащими удовлетворению, поскольку .. г. между истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении договора подряда № .. г.

Поскольку истец при подаче иска был освобожден от уплаты госпошлины, суд взыскивает с ответчика в бюджет г. Москвы госпошлину в размере … коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Русский лес» в пользу Соболевой . денежные средства в размере ..коп., неустойку в размере .. коп., в счет компенсации морального вреда в .. руб., штраф в размере .. коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО «Русский лес» в бюджет г. Москвы госпошлину в размере .. руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд через Зюзинский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Е.А. Симонова