Решение

Дело № 2-1374/2016

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 мая 2016 года г. Москва

Зюзинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Е.А. Симонова, при секретаре Гуньковой С.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1374/2016 по иску Иванова О.В. к ООО Строительная компания «Люкси» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд к ответчику о защите прав потребителей. Свои требования мотивирует тем, что … года между истцом и ООО Строительная компания «Люкси» был заключен договор строительного подряда №.. от ... Впоследствии стороны заключили Дополнительное соглашение №.. от .. года к Договору. Согласно п.1.1. Договора, п.1.1. Дополнительного соглашения ответчик взял на себя обязательство в установленный срок построить по заданию истца загородный дом по индивидуальному проекту на участке заказчика, расположенном по адресу: .., а также произвести ремонтно-строительные работы в незавершенном строительством загородном доме и на прилегающем участке, расположенном по адресу: .. Объем работы согласован сторонами в Приложении №.. к Договору и Приложении №.. к Дополнительному соглашению. Работы, указанные в Договоре, должны были быть выполнены ответчиком в течение .. рабочих дней с даты указанной в п.3.1. Договора, а именно до ... Работы, указанные в Дополнительном соглашении, должны были быть выполнены ответчиком в течение .. рабочих дней с даты указанной в п.3.1. Дополнительного соглашения, а именно до ... (п.п. З.1., 3.2. Дополнительного соглашения). В Приложении №. к Договору стороны согласовали стоимость работ, выполняемых ответчиком по Договору в размере .. рублей. Согласно Приложению №.. к Договору оплата стоимости работ, согласованных в Договоре, производится заказчиком поэтапно: .. рублей - после окончания проектных работ; .. рублей - не позднее 3-х дней после возведения фундамента, завоза материалов и возведения каркаса дома; .. рублей - в течение ..-х дней со дня подписания акта выполненных работ. Истец произвел оплату стоимости работ по Договору наличными денежными средствами на общую сумму .. рублей, что подтверждается квитанциями к приходно-кассовым ордерами на .. руб., на .. руб., на .. рублей. Ответчик не выполнил в установленный срок работы, согласованные сторонами в Приложении №.. к Договору, и оплаченные истцом. Ответчиком не были выполнены следующие работы, указанные в Приложении №.. к Договору: Наружная отделка фасада нанокерамическими панелями «..». Монтаж натяжных потолков на 1 этаже. Обшивка потолков Вагонкой A-В на 2 этаже. Установка ламината .. класса на полу 1 этажа. Локальные очистные сооружения с вводом в дом.

Истец оценивает стоимость работ, не выполненных Ответчиком (включая строительные материалы), в размере .. рублей (согласно рыночной стоимости на указанные услуги и материалы на момент предъявления иска): Наружная отделка фасада нанокерамическими панелями «..» - .. руб., Монтаж натяжных потолков на 1 этаже - .. руб., Обшивка потолков Вагонкой A-В на 2 этаже - .. руб., Установка ламината .. класса на полу 1 этажа - .. руб., Локальные очистные сооружения с вводом в дом - .. руб. В адрес Ответчика ... была направлена претензия с требованием устранить допущенные нарушения, которая не была удовлетворена со стороны ответчика. ... в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении Договора с требованием - вернуть стоимость оплаченных, но не выполненных работ. Согласно информации, полученной с сайта Почты России, уведомление о расторжении договора прибыло в место вручения ... Между тем, ответчик требования истца на момент предъявления иска не выполнил.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещалась судом надлежащим образом возражений по заявленным требованиям и документов, подтверждающих уважительность причины неявки в судебное заседание, в адрес суда не поступало.

Согласно ст. 167 ГПК РФ, с учетом имеющихся в материалах дела документов, подтверждающих надлежащее извещение сторон, суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке сторон.

Суд, огласив исковое заявление, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. ст. 702, 708, 709 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В силу ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Судом установлено, что .. года между истцом и ООО Строительная компания «Люкси» был заключен договор строительного подряда №.. от ...

Также сторонами было заключено дополнительное соглашение №.. от .. года к Договору.

Согласно п.1.1. Договора, п.1.1. Дополнительного соглашения ответчик взял на себя обязательство в установленный срок построить по заданию истца загородный дом по индивидуальному проекту на участке заказчика, расположенном по адресу: .., а также произвести ремонтно-строительные работы в незавершенном строительством загородном доме и на прилегающем участке, расположенном по адресу: ..

Объем работы согласован сторонами в Приложении №.. к Договору и Приложении №.. к Дополнительному соглашению.

Работы, указанные в Договоре, должны были быть выполнены ответчиком в течение 100 рабочих дней с даты указанной в п.3.1. Договора, а именно до ... Работы, указанные в Дополнительном соглашении, должны были быть выполнены ответчиком в течение ..рабочих дней с даты указанной в п.3.1. Дополнительного соглашения, а именно до ….. (п.п. З.1., 3.2. Дополнительного соглашения).

В Приложении №.. к Договору стороны согласовали стоимость работ, выполняемых ответчиком по Договору в размере .. рублей.

Согласно Приложению №.. к Договору оплата стоимости работ, согласованных в Договоре, производится заказчиком поэтапно: .. рублей - после окончания проектных работ; .. рублей - не позднее ..-х дней после возведения фундамента, завоза материалов и возведения каркаса дома; .. рублей - в течение .. дней со дня подписания акта выполненных работ.

Истец произвел оплату стоимости работ по Договору наличными денежными средствами на общую сумму (изъято) рублей, что подтверждается квитанциями к приходно-кассовым ордерами на (изъято) руб., на (изъято) руб., на (изъято) рублей.

Ответчик не выполнил в установленный срок работы, согласованные сторонами в Приложении №. к Договору, и оплаченные истцом.

Ответчиком не были выполнены следующие работы, указанные в Приложении №. к Договору: Наружная отделка фасада нанокерамическими панелями «(изъято)». Монтаж натяжных потолков на 1 этаже. Обшивка потолков Вагонкой A-В на 2 этаже. Установка ламината . класса на полу 1 этажа. Локальные очистные сооружения с вводом в дом.

Согласно смете являющейся приложением к договору подряда ответчиком не выполнены работы на сумму в размере (изъято) рублей а именно: Наружная отделка фасада нанокерамическими панелями «..» - (изъято) руб., Монтаж натяжных потолков на 1 этаже - (изъято) руб., Обшивка потолков Вагонкой A-В на 2 этаже - (изъято) руб., Установка ламината . класса на полу 1 этажа - (изъято) руб., Локальные очистные сооружения с вводом в дом - (изъято) руб.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчиком не представлено суду доказательств, свидетельствующих о том, что обязательства по договору ответчиком исполнены в полном объеме, кроме того в силу положений ГПК РФ, Закона РФ "О защите прав потребителей" бремя доказывания невиновности лежит на ответчике.

Истцом предоставлен расчет неустойки в размере (изъято) согласно которого период просрочки с .. года по .. года, что составляет .. дня ( .. рублей.

Данный расчет судом проверен и признан правильным.

Суд полагает требования о взыскании неустойки подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истцов подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя, в размере .. рублей.

Истец так же понес расходы по оплате услуг представителя в размере .. руб. которые в силу ст. 100 ГПК РФ суд полагает взыскать с ответчика в пользу истца, принимая во внимание участие представителя в судебных заседаниях, сложности и сроках рассмотрения настоящего дела, требований разумности, снизив указанные расходы до .. руб.

Суд так же полагает взыскать с ответчика госпошлину в размере .. руб. .. коп. в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО Строительная компания «Люкси» в пользу Иванова О.В. денежные средства в размере .. руб., неустойку в размере .. руб. государственную пошлину в размере .. руб., расходы на оплату услуг представителя в размере .. рублей.

В остальной части отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья: Е.А. Симонова