Мотивированное решение

УИД 77RS0009-02-2025-000122-44

Дело №2-1468/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 апреля 2025 года адрес

ххх районный суд адрес в составе председательствующего судьи Сххх, при секретаре фио, с участием представителя истца, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1468/2025 по иску Сххх к Обществу с ограниченной ответственностью «ххх» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

фиоххх обратилась в суд с иском к ООО «ххх», просит взыскать с ответчика сумму внесенной предоплаты по договору строительного подряда №Sххх от 27.05.2024 в размере сумма, неустойки в размере сумма в день, начиная с 12.06.2024 по день фактического исполнения обязательств, компенсировать моральный вред в размере сумма, применить штрафные санкции.

Требования мотивированы тем, что по условиям названного договора ответчик обязался в период с 12.06.2024 (в течение не более 50 рабочих дней) построить по заданию заказчика гостевой дом с лифтом «ххх» по индивидуальному проекту на участке по адресу: адрес переулок участок 1/37, однако данные обязательства не исполнил, внесенные денежные средства не вернул.

В судебном заседании представитель истца Шххх исковые требования поддержала, просила об их удовлетворении.

Представитель ответчика ООО «ххх» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, возражений на иск не представил, ходатайств об отложении рассмотрения дела по существу не заявлял.

Представитель третьего лица Управления Роспотребнадзора по адрес в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом.

Дело рассмотрено судом при данной явке с учетом положений ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд установил следующее.

27.05.2024 между Сххх и ООО «ххх» заключен договор строительного подряда №Sххх, в соответствии с которым ответчик обязуется в установленный п. 3.1., 3.2. договора срок построить по заданию заказчика Гостевой дом с лифтом «ххх» по индивидуальному проекту с площадью застройки 4,36х10,0 м. на участке заказчика по адресу: адрес переулок участок 1/37, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Согласно п. 2.1. договора, объем и стоимость работ и материалов (цена договора) указаны в документации – Приложении №1 к настоящему договору. Стоимость работ, установленная документацией, считается фиксированной и не может быть изменена по инициативе любой из сторон при условии соблюдения заказчиком порядка оплаты работы (Приложение №3 к договору).

В соответствии со Спецификацией к договору цена договора определена в размере сумма

Приложением №3 определен порядок оплаты работ пол договору, согласно которому заказчик оплачивает выполненные работы по строительству объекта, согласно настоящего договора в три этапа:

- 1 этап: сумма – авансовый платеж на закупку материала, проектные работы и пр. в течение 3 дней после заключения договора;

- 2 этап: сумма – в течение 3 дней после согласования архитектурного проекта,

- 3 этап: сумма в течение 1 дня со дня подписания Акта выполненных работ.

Датой начала работ по договору устанавливается 12 июня 2024 года (п. 3.1. договора).

02.06.2024 заказчиком внесен авансовый платеж в размере сумма (приходно-кассовый ордер №б/н от 02.06.2024).

По утверждению истца, какие-либо работы, предусмотренные договором подряда, ответчиком не производились, акты приемки-передачи выполненных работ сторонами не подписывались.

В досудебном порядке ответчик требования истца не исполнил.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

По смыслу пункта 3 ст. 740 ГК РФ в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Основаниями для возникновения обязательства выполненных подрядчиком работ является сдача их результатов заказчику (ст. ст. 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается соответствующая отметка, и акт подписывается другой стороной.

По общему правилу каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Доводы истца о том, что работы по договору не были выполнены ответчиком, в ходе судебного разбирательства не опровергнуты.

Доказательств несения ответчиком расходов по договору, также не представлено.

Поскольку при рассмотрении дела установлено существенное нарушение ответчиком условий заключенного договора, что дает истцу право отказаться от исполнения договора, истец вправе требовать возврата денежной суммы сумма, уплаченной в качестве предоплаты за услуги, которые не были оказаны заказчику.

Анализируя представленные истцом доказательств в совокупности, суд находит их относимыми и допустимыми, согласующимися между собой, не опровергнутыми ответчиком, и полностью подтверждающими фактические обстоятельства, на которых истец основал свои требования, а именно невыполнение ответчиком своих обязательств, возникших из заключенного с истцом договора.

Согласно п. 3 ст. 31 Закона РФ "О защите прав потребителей" за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Вместе с тем, сторонами не был согласован конечный срок выполнения работ по договору, в связи с чем, требования истца о взыскании неустойки за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ удовлетворению не подлежат.

Ввиду того, что на спорные правоотношения распространяет свое действие Закон РФ "О защите прав потребителей", то в силу ст. 15 указанного закона в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере сумма, которая определяется судом с учетом принципа разумности и справедливости.

В соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, содержащимися в Постановлении N 17 от 28 июня 2012 года "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", суд взыскивает с ответчика в пользу Сххх штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере сумма (ххх.

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика государственную пошлину в доход бюджета адрес пропорционально удовлетворенным требованиям в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ суд,

решил:

Исковые требования Сххх к Обществу с ограниченной ответственностью «ххх» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа - удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ххх» (ИНН ххх) в пользу Сххх (паспортные данные......) денежную сумму в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ххх» в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма

Решение может быть обжаловано сторонами в ххх городской суд через ххх районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Сххх

Решение суда в окончательной форме изготовлено 30 апреля 2025 года