Мотивированное решение

УИД:77RS0009-02-2024-007101-43

Дело № 2 - 5039/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Москва 04 июля 2024 года

Зюзинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Тихоновой Е.В., при секретаре судебного заседания Иваницкой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Быстрова Павла Владимировича к обществу с ограниченной ответственностью «Другие двери» о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

Истец Быстров Павел Владимирович обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Другие двери» о взыскании денежных средств по договору подряда на установку дверей № 1/24 от 30.01.2024 в размере сумма, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.02.2024 по 16.04.2024 в сумме сумма, расходов по оплате госпошлины сумма

В обоснование исковых требований истец указал, что 30.01.2024 заключил с ответчиком договор подряда № 1/24 на установку дверей, по условиям которого истец принял на себя обязательства осуществить комплекс работ, связанных с установкой подъездных и тамбурных дверей в жилом доме по адресу: адрес, демонтаж старых дверных блоков в количестве 14 штук, со сроком исполнения договора в течение 10 рабочих дней, стоимостью работ сумма а ответчик принял обязательства произвести оплату по договору в течение 2 дней с момента подписания акта выполненных работ. Истец в полном объеме и в установленный срок исполнил обязательства, предусмотренные договором. Однако до настоящего времени ответчик не произвел оплату по договору. 19.03.2024 в адрес ответчика истцом направлена претензия с требованием о выплате денежных средств, вместе с тем ответчик от исполнения принятых на себя обязательств по договору в части оплаты необоснованно уклоняется.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, ответчик извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил, об отложении судебного разбирательства с указанием уважительности причин неявки его представителя не просил.

Представитель третьего лица ТСЖ «Солнцевский-4» в судебном заседании относительно заявленных требований пояснил, что действительно работы по установке и демонтажу дверей выполнены, претензий по качеству проведенных работ у третьего лица не имеется.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

В соответствии со ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с настоящего Кодекса.

В силу ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила о правах заказчика по договору бытового подряда.

На основании ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со настоящего Кодекса.

В силу ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (, ГК РФ).

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что 30.01.2024 между ООО «Другие двери» и Быстровым П.В. был заключен договор подряда № 1/24 на установку дверей, по условиям которого истец по заданию ООО «Другие двери» принял на себя обязательства осуществить комплекс работ, связанных с установкой подъездных и тамбурных дверей в жилом доме по адресу: адрес, в том числе: демонтаж старых дверных блоков в количестве 14 штук; монтаж новых дверных блоков в количестве 14 штук.

Согласно п.1.1 договора срок его исполнения сторонами установлен в течение 10 рабочих дней.

В соответствии с разделом 2 заключенного между сторонами договора стоимость проведения работ составляет сумма, при этом оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на счет исполнителя в течение трех дней с момента подписания акта выполненных работ.

Заключению вышеуказанного договора, как установлено в ходе судебного разбирательства, исходя из полученных от истца и представителя третьего лица объяснений и представленных ими доказательств, предшествовало заключение между ТСЖ «Солнцевский-4» и ООО «Другие двери» договора подряда № 10/23 от 18.10.2023 на изготовление подрядчиком ООО «Другие двери» и установку универсальных дверей «Женева» с системой доступа и видеонаблюдения для входных групп жилого многоквартирного дома по адресу: адрес, к работам по которому в части демонтажа дверных блоков, монтажа новых дверных блоков в количестве 14 штук, был привлечен также Быстров П.В. Несмотря на отсутствие подписанного сторонами по настоящему делу акта выполненных работ, вместе с тем выполнение истцом своих обязательств в рамках заключенного с ответчиком договора в предусмотренный договором срок подтвердил также представитель третьего лица, указав на отсутствие претензий к истцу по объему и качеству выполненных работ, представив в материалы дела акт выполненных работ, подписанный ООО «Другие двери» и ТСЖ «Солнцевский-4» 19.02.2024.

Поскольку факт выполнения истцом предусмотренных договором от 30.01.2024 работ нашел свое подтверждение и не опровергнут в установленном порядке ответчиком, суд приходит к выводу об обоснованности доводов истца о наличии у ответчика обязанности произвести оплату по договору в размере сумма При этом учитывает отсутствие со стороны ответчика доказательств произведенной оплаты как в предусмотренный договором срок, так и по требованию истца с учетом направленной им в адрес ответчика претензии 19.03.2024.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма в размере сумма, соответствующая размеру денежных средств, подлежащих оплате ООО «Другие двери» по договору от 30.01.2024.

Также подлежит частичному удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с чч.1, 3 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Как установлено судом, работы по договору, заключенному между сторонами должны были быть выполнены и завершены истцом в течение 10 рабочих дней. Исходя из производственного календаря 2024 года последний день срока выполнения работ соответствовал 13 февраля 2024 года, акт № 1 о выполненных работах по демонтажу и монтажу дверных блоков между ТСЖ «Солнцевский-4» и ООО «Другие двери» подписан 19.02.2024, следовательно, денежные средства применительно к рассматриваемому делу подлежали оплате не позднее 22.02.2024.

Таким образом, подлежат начислению проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, за период с 23 февраля 2024 года по 16 апреля 2024 года (дата, определенная истцом) за 54 дня на сумму, неоплаченных денежных средств в размере сумма из расчета ставки рефинансирования банковского процента 16% годовых, что составит сумму сумма (...). Оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 20.02.2024, как определено истцом, не имеется.

В силу ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенной части требований в сумме сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Быстрова Павла Владимировича к обществу с ограниченной ответственностью «Другие двери» о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Другие двери» (ИНН 9727032001) в пользу Быстрова Павла Владимировича (паспортные данные...) денежные средства в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.02.2024 по 16.04.2024 – сумма и расходы по уплаченной при подаче иска государственной пошлине – сумма, всего сумма

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зюзинский районный суд г.Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

В окончательной форме решение составлено 11 июля 2024 года.

Судья Е.В.Тихонова