Мотивированное решение
Дело № 02-5684/2024 | Зюзинский районный суд
УИД 77RS0009-02-2024-006223-58
Дело № 2-5684/2024
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
27 августа 2024 года адрес
Зюзинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Е.Ю. Игнатьевой, при помощнике фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5684/2024 по иску Чачина Даниила Викторовича к Тюкалову Антону Михайловичу о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
Чачин Д.В. обратился в суд с иском к Тюкалову А.М. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, судебных расходов.
Требования мотивированы тем, что 29 августа 2023 года между Тюкаловым А.М. и Чачиным Д.В.) заключен Договор подряда.
В соответствии с п.1.1. Договора подряда Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту и отделе квартиры в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ и рабочей документации, находящейся по адресу: адрес, вн. тер г. адрес, адрес, общей площадью 135 кв.м, находящейся в собственности Чачина Д.В. в срок до 26 декабря 2023 года (п. 6.1. Договора подряда). В соответствии с п. 1.2. Договора подряда содержание и объем работ определяются в прилагаемой к Договору, согласованной Сторонами смете (Приложение № 2 к Договору подряда), составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора, графиком проведения работ, рабочей документации (Приложение № 3 к Договору подряда).
В соответствии с п.2.1.1. Договора подряда Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке Помещения надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, рабочей документацией и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего Договора и сдать работу Заказчику в установленный срок.
Пунктом 2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по ремонту и отделке помещения, своими силами и техническими средствами.
В соответствии с п. 2.3.4. Заказчик обязуется оплатить надлежаще выполненные работы в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
Пунктом 3.1. Договора подряда общая стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего Договора и составляет сумма
В соответствии с п. 5.1. Договора подряда расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ поэтапно, по мере волнения отдельных работ (этапов работ) на основании подписанных сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ согласно согласованной Сторонами Смете (Приложение № 2). Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ или акта приема-передачи.
Истец произвел частичную оплату работ на сумму сумма, что подтверждается расписками ответчика.
Однако ответчиком было допущено нарушение сроков выполнения работ, а именно: не выполнен объем работ, предусмотренный Приложением № 2 к Договору подряда, что подтверждается: фактическим отсутствием, предусмотренных Приложением № 2 к Договору подряда, объемов работ; отсутствием подписанных промежуточных актов приемки выполненных работ, и перепиской в ватсапе.
Истец просит расторгнуть Договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ № 3-48 от 29 августа 2023 года, заключенный между Чачиным Д.В. и Тюкаловым А.М.; взыскать с Тюкалова А.М. в свою пользу неустойку в размере сумма; убытки в сумме сумма, в качестве компенсации морального вреда сумму в размере сумма, расходы, связанные с оплатой услуг представителя в размере сумма, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, предусмотренный ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Истец Чачин Д.В. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом.
Ответчик Тюкалов А.М. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрения дела.
В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается.
В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными.
Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
В силу ч. 4 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Учитывая, что ни истец, ни ответчик не сообщили суду об уважительных причинах неявки и не просили рассмотреть дело в их отсутствие, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии истца, ответчика.
Суд постановил возможным слушание дела в отсутствии истца, ответчика, извещенных о дате, времени и месте слушания дела надлежащим образом.
Исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии ч. 1 ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
Согласно п. 1 ст. по договору подряда одна сторона(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Судом установлено, что 29 августа 2023 года между Тюкаловым А.М. и Чачиным Д.В.) заключен Договор подряда.
В соответствии с п.1.1. Договора подряда Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту и отделе квартиры в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ и рабочей документации, находящейся по адресу: адрес, вн. тер г. адрес, адрес, общей площадью 135 кв.м, находящейся в собственности Чачина Д.В. в срок до 26 декабря 2023 года (п. 6.1. Договора подряда). В соответствии с п. 1.2. Договора подряда содержание и объем работ определяются в прилагаемой к Договору, согласованной Сторонами смете (Приложение № 2 к Договору подряда), составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора, графиком проведения работ, рабочей документации (Приложение № 3 к Договору подряда).
В соответствии с п.2.1.1. Договора подряда Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке Помещения надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, рабочей документацией и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего Договора и сдать работу Заказчику в установленный срок.
Пунктом 2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по ремонту и отделке помещения, своими силами и техническими средствами.
В соответствии с п. 2.3.4. Заказчик обязуется оплатить надлежаще выполненные работы в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
Пунктом 3.1. Договора подряда общая стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего Договора и составляет сумма
В соответствии с п. 5.1. Договора подряда расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ поэтапно, по мере волнения отдельных работ (этапов работ) на основании подписанных сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ согласно согласованной Сторонами Смете (Приложение № 2). Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ или акта приема-передачи.
Истец произвел частичную оплату работ на сумму сумма, что подтверждается расписками ответчика.
Однако ответчиком было допущено нарушение сроков выполнения работ, а именно: не выполнен объем работ, предусмотренный Приложением № 2 к Договору подряда, что подтверждается: фактическим отсутствием, предусмотренных Приложением № 2 к Договору подряда, объемов работ; отсутствием подписанных промежуточных актов приемки выполненных работ, и перепиской в ватсапе.
Заказчик направил в адрес подрядчика претензию с требованием о расторжении договора и взыскании неустойки. Однако ответа на претензию не последовало вплоть до настоящего времени.
В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица, свободны в заключении договора.
Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Согласно ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Согласно ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда(статья 397). Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
В силу пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
В силу ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Согласно п. 1 ст. 737 ГК РФ в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет(для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.
Согласно ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса, предусматривающими права потребителя по своему выбору вправе потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов на устранение недостатков товара. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Согласно преамбуле Закона «О защите прав потребителей» существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
Материалами дела подтверждается, что ответчик не исполнил работы в срок, согласованным в договоре, в связи с чем истец в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, направив ответчику уведомление о расторжении договора. Поскольку работы не были выполнены в сроки, установленные договором, истец правомерно отказался от его исполнения, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части расторжения договора подряда от 29 августа 2023 года, заключенного между сторонами.
В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.
Пунктом 7.1. Договора подряда Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
Общая стоимость Договора подряда составляет сумма Сумма уплаченные авансовые платежей по Договору подряда составляет сумма Остаток по Договору подряда (за невыполненные работы) составляет сумма Выполнение работ на сегодняшний день на остаток денежных средств будет невозможно по причине увеличения стоимость работ и материалов с учетом инфляции, установленной Росстат в РФ в 2023 году в 7,42%. Ориентировочная остаточная стоимость материалов необходимых для завершения работ по ремонту и отделке помещения составляет сумма Соответственно убытки истца составляют: (448 125,00 + 1 100 000,00) * 7,42% = сумма
Таким образом, суд полагает возможным удовлетворить исковые требования истца в указанной части и взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере сумма
Разрешая требования истца о применении к ответчику меры ответственности за неисполнение обязанности по возврату денежных средств в виде неустойки, суд приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 31 Закона «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу(оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п.п. 1 и 4 ст. 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
В соответствии с п. 3 ст.31 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку(пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п. 5 ст. 28 настоящего Закона.
В силу п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы(оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день(час, если срок определен в часах) просрочки неустойку(пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы(оказания услуги), а если цена выполнения работы(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ(оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки(пени).
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны ответчика, истцом заявлена неустойка за период с 27 декабря 2023 года по 22 апреля 2024 года в размере сумма, из расчета сумма * 118 дн. * 3 %, однако, размер неустойки не может превышать размер основных требований, в связи с чем размер неустойки составит сумма
Проверив представленный расчет, суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, количество дней просрочки, считает возможным взыскать с ответчика неустойку в размере сумма
Разрешая требования истца о компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Принимая во внимание обстоятельства нарушения прав истца, отсутствие для истца тяжких последствий нарушения ответчиком условий договора, суд считает разумным определить размер компенсации морального вреда в заявленном виде в размере сумма
В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной суммы, что составляет сумма
Истец понес расходы по оплате услуг представителя в размере сумма, которые в силу ст. 100 ГПК РФ суд полагает взыскать с ответчика в пользу истца в размере сумма
В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Чачина Даниила Викторовича к Тюкалову Антону Михайловичу о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, судебных расходов удовлетворить.
Расторгнуть Договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ № 3-48 от 29 августа 2023 года, заключенный между Чачиным Даниилом Викторовичем и Тюкаловым Антоном Михайловичем.
Взыскать с Тюкалова Антона Михайловича (паспортные данные) в пользу Чачина Даниила Викторовича (паспортные данные) неустойку в размере сумма, убытки в сумме сумма, в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма, расходы, связанные с оплатой услуг представителя в размере сумма, штраф в размере сумма
Взыскать с Тюкалова Антона Михайловича (паспортные данные) госпошлину в доход бюджета адрес в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зюзинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья: