Мотивированное решение

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

07 июня 2022 года г. Москва

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Патык М.Ю., при секретаре Мишкольце А.П., с участием представителя истца по доверенности фио и представителя ответчика по доверенности фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2719/2022 по исковому заявлению Карачевой Юлии Викторовны к ООО «Спектр» о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, возмещении судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

С учетом уточнения исковых требований истец Карачева Ю.В. обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику ООО «Спектр» с требованиями о взыскании с ООО «СПЕКТР» в пользу Карачевой Ю.В. неустойки по Договору № 176222 АС за период с 18.11.2021 г. по 07.12.2021 г., в размере 1 972 руб. 20 коп., неустойки по договору № 176222 БТ, за период с 18.11.2021 г. по 07.12.2021 г. в размере 24 692 руб. 40 коп., неустойки по Договору № 176222 КХ, за период с 18.11.2021 г. по 07.12.2021 г. в размере 35 579 руб. 40 коп., неустойки по Договору № 176222 СТ-3 за период с 07.10.2021 г. по 18.01.2022 г., в размере 134 336 руб. 80 коп., штраф в размере 98 290 руб. 40 коп., убытков по оплате аренды квартиры в размере 48 000 руб., расходов на юридические услуги в размере 35 000 руб., компенсации морального вреда в размере 15 000 руб., неустойку по Договору № 176222 УС-3 за период с 26.01.2022 г. по 22.05.2022 г. в размере 39 243 руб., в обоснование иска указывает, что 16 сентября 2021 г. между сторонами заключены 4 договора: Договор купли-продажи кухонного гарнитура № 176222 КХ, стоимостью 374 539 руб. (дата передачи была установлена 17.11.2021 г.), Договор купли-продажи аксессуаров № 176222 АС, стоимостью 20 773 руб. (дата передачи была установлена 17.11.2021 г.), Договор купли-продажи бытовой техники № 176222 БТ, стоимостью 259 934 руб. (дата передачи была установлена 17.11.2021 г.), Договор купли-продажи столешницы с замером № 176222 СТ-З, стоимостью 258 349 руб. (дата передачи была установлена 07.10.2021 г.). Аксессуары, бытовая техника и кухонная мебель были переданы истцу только 08 декабря 2021 г.. Столешница не передана до настоящего момента. 01 декабря 2021 г. истец передала в адрес ООО «СПЕКТР» претензию с требованием компенсировать неустойку за нарушение сроков передачи товаров, а также компенсировать убытки, понесенные в связи с ненадлежащим исполнением договоров. Однако, требования не были удовлетворены ООО «СПЕКТР»» в добровольном порядке. Не согласившись с данным действиями ответчика, истец обратился в суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Представитель истца по доверенности фио в судебное заседание явилась, требования уточненного искового заявления поддержала в полном объеме, просила суд иск удовлетворить.

Представитель ответчика по доверенности фио в судебное заседание явился, исковые требования не признал, просил суд отказать по доводам письменных возражений на иск, приобщенных к материалам дела.

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав письменные материалы гражданского дела, приходит к следующим выводам.

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора; понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В силу пункта 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно положениям ст. 469 ГК РФ, продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 469 ГК РФ, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются (п. 1 ст. 470 ГК РФ).

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 721 ГК РФ предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно п. 3 ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» если исполнитель при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. Исполнитель, (продавец) согласно п. 1 ст. 10 этого закона обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ч. 1, 2 и 3 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.

Причем согласно ч. 5 этой статьи требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.

Как установлено в судебном заседании, подтверждается письменными материалами дела, 16 сентября 2021 г. между истцом и ответчиком были заключены договоры: Договор купли-продажи кухонного гарнитура № 176222 КХ, стоимостью 374 539 руб., Договор купли-продажи аксессуаров № 176222 АС, стоимостью 20 773 руб., Договор купли-продажи бытовой техники № 176222 БТ, стоимостью 259 934 руб., Договор купли-продажи столешницы с замером № 176222 СТ-З, стоимостью 258 349 руб. и Договор об оказании услуг (выполнения работ) услуги с замером № 176222 УС-З, стоимостью 109 676 руб..

Каждый из вышеперечисленных договоров является самостоятельным договором, имеющий свой предмет, стоимость и срок выполнения.

Согласно Приложению № 1 договора купли-продажи кухонного гарнитура, Приложению № 1 договора купли-продажи аксессуаров, Приложению № 1 договора купли-продажи бытовой техники, дата готовности товара к отгрузке составляет 17.11.2021 г.

17 ноября 2021 г. дата готовности товара к отгрузке (передаче) на складе продавца по адресу: г. Москва, адрес, адрес. (согласно п.п. 1.3, 2.4 Договоров).

Согласно п. 3.4.1. Договора купли-продажи кухонного гарнитура, Договора купли-продажи аксессуаров, Договора купли-продажи бытовой техники, продавец имеет право, в случае необходимости, увеличить срок готовности товара к передаче, но не более, чем на 10 (десять) рабочих дней, при условии письменного уведомления покупателя.

Судом установлено, что уведомлением об увеличении срока готовности товаров к передаче – письмо за исх. № 1346 от 15.11.21 г., был увеличен срок готовности товаров к передаче (отгрузке) на 10 рабочих дней, согласно п. 3.4.1. Договора, и составил 01 декабря 2021 г..

Согласно п. 8.5 Договора купли-продажи кухонного гарнитура, стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами.

Согласно п. 8.13 Договора об оказании услуг (выполнения работ) услуги с замером установлено, что в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с момента заключения настоящего Договора заказчик выражает согласие на обработку подрядчиком следующих персональных данных: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации, адрес места жительства, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты; в целях исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания и информирования заказчика по всем важным этапам исполнения обязательств. Настоящее согласие может быть отозвано заказчиком путем направления подрядчику письменного уведомления.

В п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» четко указано, с какого момента начинается просрочка – день, когда товар должен был быть передан потребителю.

Согласно ст. 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.

Таким образом, момент передачи товара подразумевает не только подготовку товара на складе продавца, но и включает в себя доставку товара до адреса клиента.

Между сторонами заключен Договор оказания услуг, по условиям которого ООО «СПЕКТР» обязалось произвести доставку товара в течение 7 рабочих дней.

Согласно п. 3.1.1 Договора об оказании услуг, подрядчик обязан произвести доставку товаров заказчику в течение 7 рабочих дней начиная со дня, следующего за датой готовности товара к отгрузке (передаче), согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Проанализировав условия заключенных договоров, суд соглашается с тем, что, поставка товаров должна была быть произведена не позднее 10 декабря 2021 г., исходя из следующего расчета: 01.12.21 г. + 7 рабочих дней.

Согласно п. 4.1 Договора оказания услуг, время доставки товаров по адресу, указанному в настоящем Договоре, согласовываются с заказчиком посредством телефонной, электронной или иных средств связи.

Согласно п. 4.2. Договора № 176222 КХ при приемке товара покупатель (уполномоченный представитель) обязан проверить наименование, количество и общую целостность товара, наличие трещин, сколов, потертостей, царапин, разрывов, пятен, разводов, а также наличие иных недостатков, для обнаружения которых не требуется применение специального оборудования и подписать документы, связанные с передачей товара в собственность покупателя (накладные и приложения к накладным, доставочные талоны), что не лишает его права указать на данных документах претензии по качеству, комплектности, ассортименту, гарантии. Товар считается принятым покупателем с момента подписания документов.

В соответствии с п. 4.3 Договора № 176222 КХ, в случае обнаружения каких-либо недостатков товара при приемке покупатель должен отразить это в накладной на товар. Продавец не несет ответственности за недостатки товара, указанные в п. 4.2. Договора, если они обнаружены после приемки товара.

В силу п. 4.4. Договора № 176222 КХ, право собственности на товар, а также все риски случайной гибели или повреждения товара переходят на покупателя, а обязанность продавца передать товар считается исполненной с момента фактической передачи товара покупателю или иному лицу, передавшему продавцу документы на получение товара (пп. 2.5., 4.1.), и подписания сторонами документов, связанных с передачей товара в собственность покупателя (накладные и приложения к накладным, доставочные талоны). Предъявление документов на получение товара третьим лицом является подтверждением того, что данное лицо является представителем покупателя и действует в его интересах при получении товара.

Согласно п. 6.2 Договора купли-продажи кухонного гарнитура, товар поставляется в виде отдельных его частей, требующих сборки и монтажа. Допускается подготовка к отгрузке (передаче) деталей товара, требующих незначительной доработки и подгонки при монтаже (в том числе детали с превышением размера, детали, не имеющие стыковочных элементов и т.п.).

В соответствии со ст. 459 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.

08 декабря 2021 г. по согласованию сторон товар по Договору № 176222 КХ, Договору № 176222 АС, Договору № 176222 БТ, был доставлен покупателю, что подтверждается доставочным талоном № ЗД-480119.

Таким образом, нарушений по срокам передачи кухонного гарнитура, аксессуаров, бытовой техники ответчиком ООО «СПЕКТР» не допущено.

Согласно п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении», если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, применению подлежат положения статей 405, 406 ГК РФ. Правила статьи 328 ГК РФ в таком случае применению не подлежат.

В соответствии с п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В силу п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Согласно п. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В соответствии с п. 5 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи (требования о передаче Покупателю оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврате суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом, возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара), не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Согласно п. 3.1.2. Договора об оказании услуг (выполнении работ) услуг с замером установлено: подрядчик обязан произвести замер, сборку и монтаж, установку и подключение товаров и сдать заказчику оказанные услуги (выполненные работы). Работы проводятся в три этапа: первый этап: в течение 5 (пяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем доставки кухонного гарнитура, производится его частичная сборка, обеспечивающая контрольный замер столешницы и стеновой панели. В течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем частичной сборки кухонного гарнитура, обеспечивающей контрольный замер, производится контрольный замер столешницы и стеновой панели; второй этап: в течение 2 (двух) рабочих дней начиная со дня следующего за днем доставки столешницы, производится ее монтаж; третий этап: в течение 5 (пяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем монтажа столешницы, производится окончательная сборка кухонного гарнитура, а также установка и подключение бытовой техники и (или) аксессуаров.

Договором оказания услуг не закреплены конкретные даты выполнения работ, а установлены только временные промежутки их исполнения.

Согласно п. 5.4 Договора оказания услуг, указанный в п. 3.1.2 настоящего Договора срок оказания услуг (выполнения работ) не включается время приостановления оказания услуг (выполнения работ) по причинам, связанным с недостатками товара, либо по иным причинам, не зависящим от подрядчика.

11.12.2021 г. ООО «СПЕКТР» приступило к сборке и монтажу кухонного гарнитура, в результате кухонный гарнитур собран без замечаний, о чем свидетельствует акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.12.2021 г.

Согласно п.1.2 Договора купли-продажи Столешницы с замером, срок готовности товара к отгрузке в собственность покупателя составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания покупателем окончательного эскиза или чертежа, после проведения контрольного замера установленного кухонного гарнитура.

Согласно п. 3.1.1 Договора об оказании услуг, подрядчик обязан произвести доставку товаров заказчику в течение 7 рабочих дней начиная со дня, следующего за датой готовности товара к отгрузке (передаче).

Суд установил, что после сборки произведен контрольный замер столешницы, 15 декабря 2021 г. контрольный замер согласован истцом – подписан чертеж, следовательно, столешница должна была быть доставлена по адресу, не позднее 23 января 2022 г., из расчета: 16.12.2021 г. + 14 раб. дней (срок готовности столешницы) + 7 раб. дней (доставка товара).

22 января 2022 г. столешница по согласованию сторон передана на адресе доставки и произведен монтаж, о чем свидетельствует акт сдачи приема работ по установке изделия от 22.01.2022 г.

Таким образом, просрочки передачи товара по Договору СТ-З ответчиком ООО «Спектр» не допущено.

Также ответчиком представлен в материалы дела акт сдачи-приемки выполненных работ 03.02.2022 г., подписанный истцом и ответчиком, который подтверждает, что кухонный гарнитур, аксессуары, бытовая техника и столешница собраны без замечаний.

Таким образом, не подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика неустойки по спорным договорам.

Рассматривая доводы истца о взыскании с ответчика убытков, связанных с наймом жилого помещения, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

В подтверждение понесенных затрат, связанных с арендой жилого помещения, истцом представлен договор найма жилого помещения от 01.02.2021 г..

Однако, Договор заключен между гр. фио (наниматель) и гр. фио (наймодатель), при этом, истец Карачева Ю.В. не является стороной по договору.

В соответствии с п. 1.1 Договора, жилое помещение находится по адресу: адрес. В силу п. 1.3 Договора, срок найма жилого помещения: с 02.02.2021 г. по 28.02.2022 г.

На основании изложенного доказательств вынужденного временного использования жилого помещения по Договору вследствие неправомерных действий продавца истцом не представлено. Указанные расходы не находятся в причинно-следственной связи с действиями ООО «СПЕКТР» и наступившими неблагоприятными последствиями, данные расходы по смыслу ст. 15 ГК РФ не являются убытками в целях восстановления нарушенных прав.

Покупателем не представлено доказательств, что проживание в жилом помещении, находящемся по адресу: адрес, носило вынужденный характер и было связано с созданием ООО «СПЕКТР» препятствий для вселения покупателя в жилое помещение, находящееся по адресу: адрес.

Договор аренды квартиры заключен 02.02.2021 г. (сроком по 28 февраля 2022 г.), задолго до заключения Договоров купли-продажи от 16.09.2021 г. с ООО «СПЕКТР».

Покупатель, помимо жилого помещения, находящегося по адресу: адрес. (адрес доставки кухонного гарнитура), зарегистрирован в жилом помещении по месту жительства по адресу адрес (адрес места жительства покупателя).

Также покупателем не представлено доказательств в обоснование доводов о том, что в жилом помещении, находящемся по адресу: адрес, невозможно было проживать.

С учетом изложенных обстоятельств, суд не находит оснований для удовлетворения требования истца о взыскания с ответчика в пользу истца убытков на оплату найма квартиры, в размере 48 000 руб..

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 08.12.2020 г.) «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

С учетом изложенного, суд полагает, что отсутствуют основания для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом изложенного, суд полагает, что отсутствуют основания для взыскания с ответчика в пользу истца штрафа в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения основных требований истца, суд считает неподлежащим удовлетворению и требования истца о взыскании с ответчика в пользу истца судебных расходов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Карачевой Юлии Викторовны к ООО «Спектр» о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, возмещении судебных расходов, отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г. Москвы в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья М.Ю. Патык

Решение суда изготовлено в окончательной форме 10 июня 2022 года.