Мотивированное решение
Дело № 02-3616/2021 | Замоскворецкий районный суд
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 июля 2021 года
Замоскворецкий районный суд адрес в составе
председательствующего судьи Шемякиной Я.А.,
при секретаре фио,
с участием представителя истца Татуровой Е.В. по доверенности фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3616/2021 по иску Колесник Нины Андреевны, Некрасова Александра Сергеевича, Николаец Ирины Владимировны, Татуровой Елены Васильевны, Галкова фио к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра» об обязании исполнить обязательства, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
Истцы обратились в суд с иском к ответчику об обязании ответчика исполнить обязательства в соответствии с условиями договора № 41656172 от 17 октября 2018 года, заключенного Колесник Н.А. с ответчиком, в разумный срок; об обязании ответчика исполнить обязательства в соответствии с условиями договора № 41659499 от 17 октября 2018 года, заключенного Некрасовым А.С. с ответчиком, в разумный срок; об обязании ответчика исполнить обязательства в соответствии с условиями договора № 41656321 от 26 октября 2018 года, заключенного Николаец И.В. с ответчиком, в разумный срок; об обязании ответчика исполнить обязательства в соответствии с условиями договора № 41719901 от 19 октября 2018 года, заключенного фио с ответчиком, в разумный срок; об обязании ответчика исполнить обязательства в соответствии с условиями договора № 41743299 от 26 ноября 2018 года, заключенного Галковым И.В. с ответчиком, в разумный срок; взыскании с ответчика в пользу каждого из истцов неустойку в размере 10.037,сумма; взыскании с ответчика в пользу каждого из истцов компенсации морального вреда в размере 15.000,сумма; взыскании с ответчика в пользу каждого из истцов штрафа.
В обоснование заявленных исковых требований истцами указывается на то, что между истцами и ответчиком были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для физических лиц:
– Договор № 41656172 от 17 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и Колесник Н.А.;
– Договора № 41659499 от 17 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и Некрасовым А.С.;
– Договор № 41656321 от 26 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и Николаец И.В.;
– Договор № 41719901 от 19 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и фио;
– Договор № 41743299 от 26 ноября 2018 года, заключенный между ответчиком и Галковым И.В.
Условия вышеперечисленных договоров являются идентичными.
В соответствии с п. 1 договоров ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей вводного устройства жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учётом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, ввод трехфаз;
- категория надежности III;
- класс направжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.
Заявители, в свою очередь, обязуются оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения настоящего договора.
Согласно п. 9 технических условий к договору, точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения – уточняется Зубцовским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на стадии разработки проектно-сметной документации.
Как следует из пунктов 10 и 11 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет сумма. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 15 календарных дней с момента вступления настоящего договора в силу.
В соответствии с п. 6 ответчик взял на себя обязательства надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению, указанные в технических условиях, включая урегулирование отношений с иными лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.
Не позднее 12 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) указанного в абзаце 3 настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
В соответствии с п. 8 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
Как указывают истцы, ими исполнены обязательства по оплате технологического присоединения, однако ответчик, в свою очередь, свои обязательства по технологическому присоединению объектов истцов не исполнил, в следствие чего истцы не могут использовать свои земельные участки по назначению.
При указанных обстоятельствах истцы обратились в суд с настоящим иском.
Истцы в судебном заседании участия не принимали, извещались судом надлежащим образом. Со стороны фио в судебном заседании участвовал представитель, которые заявленные исковые требования поддержал в полном объёме.
Ответчик в судебное заседание явку своего представителя не обеспечил, извещался судом надлежащим образом. Представил суду письменный отзыв на исковое заявление, в котором просил в удовлетворении исковых требований отказать.
Исследовав письменные материалы дела, заслушав представителя истца фио, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.
Согласно ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
В силу ст. 405 Гражданского кодекса РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
Как следует из положений ст. 539 Гражданского кодекса РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними. К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное.
Из положений ст. 26 Федерального закона РФ «Об электроэнергетике» следует, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в , установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 киловольт и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.
Допускается осуществлять технологическое присоединение объектов микрогенерации только к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в , определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:
правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;
процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;
правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;
состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;
ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.
Технологическое присоединение объектов микрогенерации должно предусматривать обеспечение технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности принимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 киловатт.
Лица, обратившиеся к сетевой организации для заключения договоров об осуществлении технологического присоединения или заключившие такие договоры, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, в , устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.
Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
Фактические прием или подача напряжения в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства осуществляется после получения разрешения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в , в случаях и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Как установлено в ходе судебного разбирательства и подтверждается материалами дела, между истцами и ответчиком были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для физических лиц:
– Договор № 41656172 от 17 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и Колесник Н.А.;
– Договора № 41659499 от 17 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и Некрасовым А.С.;
– Договор № 41656321 от 26 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и Николаец И.В.;
– Договор № 41719901 от 19 октября 2018 года, заключенный между ответчиком и фио;
– Договор № 41743299 от 26 ноября 2018 года, заключенный между ответчиком и Галковым И.В.
Условия вышеперечисленных договоров являются идентичными.
В соответствии с п. 1 договоров ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей вводного устройства жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учётом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, ввод трехфаз;
- категория надежности III;
- класс направжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.
Заявители, в свою очередь, обязуются оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения настоящего договора.
Согласно п. 9 технических условий к договору, точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения – уточняется Зубцовским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на стадии разработки проектно-сметной документации.
Как следует из пунктов 10 и 11 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет сумма. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 15 календарных дней с момента вступления настоящего договора в силу.
В соответствии с п. 6 ответчик взял на себя обязательства надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению, указанные в технических условиях, включая урегулирование отношений с иными лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.
Не позднее 12 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) указанного в абзаце 3 настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
В соответствии с п. 8 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
Разрешая заявленные исковые требования суд, руководствуясь положениями вышеуказанных норм права, приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований, поскольку обязанность у сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя может возникнуть только после выполнения заявителем всех мероприятий, предусмотренных техническими условиями, и уведомлением об этом МРСК, то есть, исполнение договора в срок, зависит, в том числе, от действий самого заявителя. Доказательств, подтверждающих техническую готовность энергопринимающих устройств к подключению к электросетям в пределах границ земельных участков, истцами суду не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу о недоказанности истцами нарушений условий договора со стороны ответчика.
При этом суд отмечает, что выполнение Технологических условий для присоединения к электрическим сетям является прямой обязанностью заявителей, и невыполнение данных условий влечет невозможность фактического технологического присоединения со стороны сетевой организации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Колесник Нины Андреевны, Некрасова Александра Сергеевича, Николаец Ирины Владимировны, фио, Галкова Игоря Владимировича к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра» об обязании исполнить обязательства, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа – отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд адрес в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья:
Решение изготовлено в окончательной форме 02 августа 2021 года