Определение о прекращении производства по делу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

дата адрес

Замоскворецкий районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием представителя истца – фиоМ, представителей ответчика – фио, фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-9880/2020 по исковому заявлению фио к наименование организации о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истец фио обратилась в суд с иском к наименование организации о защите прав потребителей, в котором просила взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за просрочку исполнения обязательств по Договору № 72-27/05/20 от дата в размере сумма, неустойку за просрочку исполнения обязательств по Договору № 38-20/02/20 от дата в размере сумма, неустойку за просрочку исполнения обязательств по Договору № 21-07/02/20 от дата в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы на услуги представителя в размере сумма, расходы по оценке стоимости невыполненных работ в размере сумма, а также штраф в размере 50 % от суммы удовлетворенных требований.

В ходе рассмотрения дела суду подано на утверждение мировое соглашение, заключенное между сторонами.

Условия мирового соглашения были представлены суду в письменной форме, приобщены к материалам гражданского дела.

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производству по делу, предусмотренные ст.ст.220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что условия представленного на утверждение мировое соглашение не противоречат закону и не нарушают охраняемые законом права и интересы других лиц, в связи с чем, данное мировое соглашение подлежит утверждению, а производство по данному делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ

Утвердить мировое соглашение, заключенное между фио и наименование организации, в соответствии с условиями которого: по настоящему мировому соглашению истец отказывается от исковых требований к ответчику в полном объеме.

В свою очередь ответчик обязуется в срок по дата уплатить сумму в размере сумма, а именно:

1.1. неустойку в размере сумма, начисленную Истцом по Договору подряда №38-20/02/20 от дата в соответствии с п. 3 ст.31 ФЗ РФ «О защите прав потребителей»;

1.2. неустойку в размере сумма, начисленную Истцом по Договору подряда №72-27/05/20 от дата.

1.3. неустойку в размере сумма, начисленную Истцом по Договору подряда №21-07/02/20 от дата.

Вышеуказанная неустойка рассчитана с учетом состоявшегося дата зачета встречных денежных обязательств по Договору подряда №21-07/02/20 от дата, а именно: начисленной Истцом в соответствии с п. 3 ст.31 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» неустойки по данному договору в размере сумма, с одной стороны, и задолженности Истца перед Ответчиком по данному договору в размере сумма, начисленных Ответчиком пени, предусмотренных п.7.3 данного договора в размере сумма и сумма; неустойки (штрафа) в размере сумма, предусмотренного п.7.4. Договора, с другой стороны.

1.4. В счет возмещения причиненного морального вреда по Договору подряда №38-20/02/20 от дата - сумма;

- в счет возмещения причиненного морального вреда по Договору подряда №72-27/05/20 от дата - сумма;

- в счет возмещения причиненного морального вреда по Договору подряда №21 -дата от дата- сумма;

1.5. В счет компенсации расходов на оплату услуг представителя фио- сумма.

Оплата денежных средств осуществляется Ответчиком Истцу по следующим банковским реквизитам:

Получатель: фио

Номер счета: 40817810538111016046

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр.счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

SWIFT-код: SABRRUMM.

Производство по гражданскому делу № 2-9880/2020 по исковому заявлению фио к наименование организации о защите прав потребителей, прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд адрес в течение 15 дней.

Судья фио