Определение суда апелляционной инстанции

Судья суда первой инстанции фио

Номер дела в суде первой инстанции № 02-2423/2024

Апелляционное производство № 33-4786/2024

УИД: 77RS0007-02-2024-002593-93

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля 2025 года адрес

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Козиной Т.Ю.,

судей фио, фио,

при помощнике судьи Цыпкайкиной Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи фио дело по апелляционной жалобе представителя ответчика Сафиуллиной Оксаны Владимировны на решение Замоскворецкого районного суда адрес от 09 сентября 2024 года (с учетом определения об исправлении описки Замоскворецкого районного суда адрес от 09 октября 2024 года), которым постановлено:

«Исковые требования Гревцовой Анны Александровны к ИП Сафиуллиной Оксане Владимировне о взыскании неустойки, денежных средств, ущерба, компенсации морального вреда, возмещении судебных расходов, удовлетворить.

Взыскать с ИП Сафиуллиной Оксаны Владимировны в пользу Гревцовой Анны Александровны неустойку за нарушение сроков выполнения работ и устранению недостатков в общем размере сумма, денежные средства в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма»,

УСТАНОВИЛА:

Истец фио обратилась в суд с иском к ответчику ИП Сафиуллиной О.В. о взыскании неустойки, денежных средств, ущерба, компенсации морального вреда, возмещении судебных расходов.

Требования мотивированы тем, что 08 сентября 2021 года между сторонами заключен договор подряда № 08/0921, по условиям которого подрядчик (ответчик) обязался изготовить домокомплект «Yaratam House Волга-Волга», общей площадью 197,2 кв.м., выполнить строительно-монтажные работы по возведению объекта недвижимости из домокомплекта на земельном участке заказчика (истца), расположенного по адресу: адрес, адрес (далее – Объект), сдать результат работы заказчику, а заказчик обязался принять результат работы подрядчика и оплатить его. Общая стоимость работ по договору составляет сумма, стоимость выполненных работ по 1 этапу – сумма, по 2 этапу – сумма, по 3 этапу – сумма В соответствии с п. 1.4 Договора подрядчик должен приступить к выполнению работ по договору не позднее дня следующего рабочего дня после внесения заказчиком первого платежа, согласно 1 этапа календарного плана. Сроки выполнения отдельных этапов работ и сдачи результат работ определяются календарным планом, сроки выполнения 3 календарного плана, при условии соблюдения заказчиком своих обязательств составляют 142 рабочих дня, то есть работы должны были быть закончены подрядчиком не позднее 29 августа 2022 года, Оплата за 3 этап работ в размере сумма произведена заказчиком 31 января 2022 года, следовательно, работы должны быть завершены не позднее 29 августа 2022 года.

23 мая 2023 года произведен совместный визуальный осмотр внутренней отделки Объекта с участием эксперта ООО «СтройРесурс», в ходе которого выявлены множественные недостатки выполненной работы, зафиксированные в дефектной ведомости, срок устранения недостатков обозначен до 30 июня 2023 года, однако к указанному сроки недостатки устранены не были, часть нарушений подрядчик устранять отказывается, постоянно переносит сроки окончания выполнения работ и устранения недостатков по договору. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что подрядчик уложил на объекте низкосортную инженерную доску с плохими качественными характеристиками, отличную от доски, указанной в Дизайн-проекте и дополнительном соглашении от 05 апреля 2022 года, значительно дешевле, на требования истца о ее демонтаже и замене на доску надлежащего качества, подрядчик ответил отказом, указав, что выбранная доска соответствует выбору главного архитектора, просьбы истца предоставить документы о закупке доски, подтверждающие объем и стоимость материалов, игнорирует, что свидетельствует о некачественном результате выполненных работ. Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об устранении выявленных нарушений и возмещении стоимости доски и плинтуса, клея, грунтовки, работ по монтажу инженерной доски и плинтуса.

Также истцом в адрес ответчика 11 августа 2023 года направлена досудебная претензия с требованием о возмещении неустойки и компенсации морального вреда, которая ответчиком оставлена без удовлетворения.

На момент подачи иска требования ответчиком не удовлетворены, в результате существенного нарушения сроков выполнения работ и устранения недостатков, действиями ответчика истцу причинен моральный вред, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

С учетом уточнений требований в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), истец просит суд взыскать с ответчика ИП Сафиуллиной О.В. в свою пользу неустойку за нарушение сроков выполнения работ и устранению недостатков по договору подряда от 08.09.2021 № 08/092 в размере сумма, по договору ремонтно-отделочных работ от 21.09.2021 № 08/0921 в размере сумма, денежные средства как неосновательное обогащение в размере разницы между стоимостью инженерной доски, согласованной по договору подряда от 08.09.2021 № 08/092 и стоимостью инженерной доски, закупленной ИП Сафиуллиной О.В. в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма, штраф, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма.

Суд первой инстанции постановил вышеназванное решение, об отмене которого просит ответчик по доводам апелляционной жалобы.

Представитель истца Гревцовой А.А. адвокат по доверенности фио заявила в судебном заседании суда апелляционной инстанции ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.

Представитель ответчика Сафиуллиной О.В. адвокат по доверенности фио также просил утвердить мировое соглашение.

Истец фио и ответчик фио в заседание суда апелляционной инстанции не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.

Стороны просили утвердить мировое соглашение, на следующих условиях:

1. Из общей суммы задолженности, установленной решением суда по делу № 02-2423/2024, а именно: из сумма Истец осуществляет прощение долга Ответчику в отношении денежных средств в размере сумма.

В результате задолженность Ответчика перед Истцом составляет сумма. В указанную сумму не входят судебные расходы Истца на оплату вознаграждения представителя, которые Ответчик компенсирует Истцу отдельно в порядке, установленном пунктом 5 данного соглашения, а также сумма государственной пошлины, уплаченной Истцом при подаче искового заявления по делу № 02-2423/2024 в размере сумма.

Из указанных сумма Ответчик осуществляет единовременную выплату сумма одним платежом на расчетный счет Истца в день утверждения судом мирового соглашения, по реквизитам, указанным п. 4 данного соглашения (Первый платеж).

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении или выписка из Банка, подтверждающие перечисление сумма Ответчиком, направляется Ответчиком по электронной почте представителя, подписавшего данное соглашение: [email protected] в день исполнения банком Ответчика платежного поручения Ответчика.

В случае нарушения Ответчиком сроков выплаты первого Платежа в размере сумма Ответчик обязан уплатить пеню в размере 0,03 % в день от сумма за каждый день просрочки, в том числе в случае неполной оплаты.

2. Задолженность в размере оставшихся сумма Ответчик выплачивает в рассрочку в соответствии с графиком погашения задолженности, установленным в п. 3 данного соглашения.

В случае нарушения Ответчиком графика погашения задолженности, установленного в п. 3 данного Соглашения, Ответчик обязан уплатить пеню в размере 3 (три) % в день от суммы платежа, срок погашения которого нарушен. Непогашенная задолженность за несколько периодов графика платежей суммируется, и пеня начисляется на всю сумму непогашенной задолженности.

Перерасчет задолженности в случае нарушения Ответчиком сроков погашения задолженности, установленных в пунктах 1 и 3 данного соглашения, производится судебным приставом – исполнителем.

3. Ответчик обязуется выплатить Истцу оставшуюся поле Первого платежа задолженность - денежные средства в размере 5 000 000 (сумма прописью частями в соответствии со следующим графиком погашения задолженности.

Выплата производится ежемесячно по сумма (единовременным платежом один раз в месяц) в течение 20 месяцев, начиная со следующего календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было утверждено мировое соглашение.

При этом первый платеж производится не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором состоялось утверждение мирового соглашения. Каждый последующий платеж производится также не позднее 5 (пятого) числа соответствующего месяца до полной выплаты задолженности. Оплата любого платежа после 5 (пятого) числа соответствующего месяца является нарушением графика погашения задолженности, установленного данным пунктом.

Ответчик вправе в любой момент полностью погасить задолженность (в том числе, Первый платеж) досрочно и/или осуществлять ежемесячные выплаты в большем размере, чем тот, который предусмотрен данным пунктом. В последнем случае срок погашения задолженности и размер оставшихся платежей уменьшаются в зависимости от размера произведенных выплат.

4. Ответчик в целях исполнения обязательств по настоящему мировому соглашению перечисляет Истцу денежные средства по следующим реквизитам:

Получатель: Гревцова Анна Александровна, Счет получателя: 40817810601101350586, БИК 044525700, Банк получателя адрес, Корреспондентский счет 30101810200000000700, ИНН 7744000302, КПП 770401001, Назначение платежа: «исполнение мирового соглашения по делу №2423/2024».

Обязательство Ответчика по оплате соответствующей части платежа, в том числе первого платежа, в размере сумма считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счет Истца.

5. Судебные расходы Истца на оплату вознаграждения представителя, связанные с гражданским делом № 02-2423/2024, понесенные Истцом в размере сумма, возмещаются Ответчиком также единовременным платежом с указанием назначения платежа «компенсация расходов на оплату вознаграждения представителя по делу № 02-2423/2024» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения.

Судебные расходы Ответчика лежат на Ответчике и не компенсируются Истцом.

6. С момента утверждения настоящего мирового соглашения судом производство по делу № 02-2423/2024 прекращается.

С момента получения Истцом сумма задолженность Ответчика по настоящему мировому соглашению по уплате сумма считается исполненной. Задолженность Ответчика по выплате оставшейся суммы задолженности по настоящему мировому соглашению считается надлежащим образом исполненной после получения Истцом оставшейся суммы задолженности в размере оставшихся сумма, а также суммы компенсации на оплату вознаграждения представителя, указанной в п. 5 данного соглашения.

7. На основании ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при утверждении мирового соглашения судом апелляционной инстанции налоговый орган из федерального бюджета возвращает Истцу 50% процентов суммы государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления по делу № 2423/2024. Стороны определили, что оставшиеся 30 % уплаченной Истцом государственной пошлины Ответчик не компенсирует Истцу.

8. Настоящее мировое соглашение составлено и подписано в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для суда апелляционной инстанции Московского городского суда. Копии подписанного мирового соглашения направлены третьим лицам, участвующим в деле.

9. Настоящее мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

10. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения судом апелляционной инстанции Московского городского суда.

В Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) ГПК РФ закреплена свобода сторон гражданского судопроизводства в реализации их правомочий, в том числе и путем заключения мирового соглашения. При этом какое-либо ограничение волеизъявления сторон не допускается, кроме случаев, указанных в .

Согласно ГПК РФ, суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Утверждая мировое соглашение, суд должен убедиться, в законности, ясности и определенности его условий, исполнимости и соответственно обеспечении прав и охраняемых законом интересов лиц, участвующих в деле.

Согласно ГПК РФ, мировое соглашение сторон, заключенное после принятия апелляционной жалобы, должно быть выражено в поданном суду апелляционной инстанции заявлении в письменной форме.

Порядок и последствия рассмотрения заявления о заключении мирового соглашения определяются ГПК РФ. При утверждении мирового соглашения суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение и прекращает производство по делу.

В ходе судебного заседания, представителю истца Гревцовой А.А. адвокату по доверенности фио, представителю ответчика Сафиуллиной О.В. адвокату по доверенности Хисамову Р.И. наделенными полномочиями на заключение мирового соглашения, судебной коллегией разъяснены последствия утверждения заключенного сторонами мирового соглашения, предусмотренные и ГПК РФ, которые им понятны.

Поскольку стороны в рамках данного спора пришли к заключению мирового соглашения, мировое соглашение подписано сторонами, не противоречит закону и интересам сторон, не нарушает прав и законных интересов других лиц, судебная коллегия считает возможным утвердить данное мировое соглашение, в связи с чем, решение суда первой инстанции подлежит отмене с прекращением производства по делу.

На основании изложенного, руководствуясь , , , , , Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Гревцовой Анной Александровной и ИП фио на следующих условиях:

1. Из общей суммы задолженности, установленной решением суда по делу № 02-2423/2024, а именно: из сумма Истец осуществляет прощение долга Ответчику в отношении денежных средств в размере сумма.

В результате задолженность Ответчика перед Истцом составляет сумма. В указанную сумму не входят судебные расходы Истца на оплату вознаграждения представителя, которые Ответчик компенсирует Истцу отдельно в порядке, установленном пунктом 5 данного соглашения, а также сумма государственной пошлины, уплаченной Истцом при подаче искового заявления по делу № 02-2423/2024 в размере сумма.

Из указанных сумма Ответчик осуществляет единовременную выплату сумма одним платежом на расчетный счет Истца в день утверждения судом мирового соглашения, по реквизитам, указанным п. 4 данного соглашения (Первый платеж).

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении или выписка из Банка, подтверждающие перечисление сумма Ответчиком, направляется Ответчиком по электронной почте представителя, подписавшего данное соглашение: [email protected] в день исполнения банком Ответчика платежного поручения Ответчика.

В случае нарушения Ответчиком сроков выплаты первого Платежа в размере сумма Ответчик обязан уплатить пеню в размере 0,03 % в день от сумма за каждый день просрочки, в том числе в случае неполной оплаты.

2. Задолженность в размере оставшихся сумма Ответчик выплачивает в рассрочку в соответствии с графиком погашения задолженности, установленным в п. 3 данного соглашения.

В случае нарушения Ответчиком графика погашения задолженности, установленного в п. 3 данного Соглашения, Ответчик обязан уплатить пеню в размере 3 (три) % в день от суммы платежа, срок погашения которого нарушен. Непогашенная задолженность за несколько периодов графика платежей суммируется, и пеня начисляется на всю сумму непогашенной задолженности.

Перерасчет задолженности в случае нарушения Ответчиком сроков погашения задолженности, установленных в пунктах 1 и 3 данного соглашения, производится судебным приставом – исполнителем.

3. Ответчик обязуется выплатить Истцу оставшуюся поле Первого платежа задолженность - денежные средства в размере 5 000 000 (сумма прописью частями в соответствии со следующим графиком погашения задолженности.

Выплата производится ежемесячно по сумма (единовременным платежом один раз в месяц) в течение 20 месяцев, начиная со следующего календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было утверждено мировое соглашение.

При этом первый платеж производится не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором состоялось утверждение мирового соглашения. Каждый последующий платеж производится также не позднее 5 (пятого) числа соответствующего месяца до полной выплаты задолженности. Оплата любого платежа после 5 (пятого) числа соответствующего месяца является нарушением графика погашения задолженности, установленного данным пунктом.

Ответчик вправе в любой момент полностью погасить задолженность (в том числе, Первый платеж) досрочно и/или осуществлять ежемесячные выплаты в большем размере, чем тот, который предусмотрен данным пунктом. В последнем случае срок погашения задолженности и размер оставшихся платежей уменьшаются в зависимости от размера произведенных выплат.

4. Ответчик в целях исполнения обязательств по настоящему мировому соглашению перечисляет Истцу денежные средства по следующим реквизитам:

Получатель: Гревцова Анна Александровна, Счет получателя: 40817810601101350586, БИК 044525700, Банк получателя адрес, Корреспондентский счет 30101810200000000700, ИНН 7744000302, КПП 770401001, Назначение платежа: «исполнение мирового соглашения по делу №2423/2024».

Обязательство Ответчика по оплате соответствующей части платежа, в том числе первого платежа, в размере сумма считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счет Истца.

5. Судебные расходы Истца на оплату вознаграждения представителя, связанные с гражданским делом № 02-2423/2024, понесенные Истцом в размере сумма, возмещаются Ответчиком также единовременным платежом с указанием назначения платежа «компенсация расходов на оплату вознаграждения представителя по делу № 02-2423/2024» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения.

Судебные расходы Ответчика лежат на Ответчике и не компенсируются Истцом.

6. С момента утверждения настоящего мирового соглашения судом производство по делу № 02-2423/2024 прекращается.

С момента получения Истцом сумма задолженность Ответчика по настоящему мировому соглашению по уплате сумма считается исполненной. Задолженность Ответчика по выплате оставшейся суммы задолженности по настоящему мировому соглашению считается надлежащим образом исполненной после получения Истцом оставшейся суммы задолженности в размере оставшихся сумма, а также суммы компенсации на оплату вознаграждения представителя, указанной в п. 5 данного соглашения.

Решение Замоскворецкого районного суда адрес от 09 сентября 2024 года (с учетом определения об исправлении описки Замоскворецкого районного суда адрес от 09 октября 2024 года) – отменить.

Производство по гражданскому делу № 02-2423/2024 по иску Гревцовой А.А. к Сафиуллиной О.В. о взыскании неустойки, денежных средств, ущерба, компенсации морального вреда, возмещении судебных расходов – прекратить.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 12 марта 2025 года.

Председательствующий:

Судьи: