Мотивированное решение

УИД 77RS0005-02-2024-002846-22

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 августа 2024 года адрес

Головинский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи Александровой М.В.,

при ведении протокола и протоколирования с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирования) секретарем фио,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3304/2024 по иску Николаенко Олега Вениаминовича к ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

Истец Николаенко О.В. обратился в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС, в котором просит обязать ответчиков в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить выполнение работ в своей зоне ответственности в соответствии с договором № 012-594-432-2 от 07.06.2021 и ТУ №012-594-432-21 от 27 мая 2021 года в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, кадастровый номер 90:15:060201:23. Взыскать с ответчиков в пользу истца неустойку с 07.12.2021 по 01.03.2024 в размере сумма и неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере сумма за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечении 2-х месячного срока с момента его вступления в законную силу и до фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения.

В обоснование своих требований истец указывает, что является собственником земельного участка, расположенного по адресу: адрес, кадастровый № 90:15:060201:23. 07.06.2021 между ГУП РК "Крымэнерго" (сетевая организация) и Николаенко О.В. заключен договор № 012-594-432-21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, кадастровый номер 90:15:060201:23. Срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям вышеуказанного объекта, исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев. Услуги по договору были оплачены 04.06.2021 в полном объеме в размере сумма Шестимесячный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 07.12.2021. В указанный срок ответчик свои обязательства по договору не выполнил. Досудебная претензия истца оставлена без удовлетворения.

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве соответчика привлечен ГУП РК «Крымэнерго».

Истец Николаенко О.В. в суд явился, настаивал на удовлетворении требований в полном объеме.

Представители ответчиков ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о причине неявки суд не уведомили.

Руководствуясь положениями ст.167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, выслушав истца, изучив письменные материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4).

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно положениям ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Частью 2 ст. 26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Согласно подп. "в" п. 7 Правил процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с подп. "а" п. 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В судебном заседании установлено, что Николаенко О.В. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: адрес, кадастровый номер 90:15:060201:23, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

07.06.2021 между ГУП РК "Крымэнерго" (сетевая организация) и Николаенко О.В. заключен договор №012-594-432- 21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, кадастровый номер 90:15:060201:23.

В соответствии с условиями данного договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности 3 (третья); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора ( п.1,п.2 договора).

В соответствии с п. 3, п.5 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов заявителя, указанных в технологических условиях. Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяца со дня заключения договора (п.6 договора).

В соответствии с п. 11, 12 договора №012-594-432-21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организации и составляет сумма, в том числе НДС.

Как следует из материалов дела, обязательства Николаенко О.В. по договору технологического присоединения в части оплаты исполнены, что не оспаривалось стороной ответчика и подтверждено квитанцией и кассовым чеком N 80545628 от 02.06.2021.

Срок исполнения обязательств ответчика по договору истек 07.12.2021.

Письмами, направленными истцом в адрес ответчиков, Николаенко О.В. просил исполнить обязательства по договору.

Ответами ГУП РК «Крымэнерго» от 01.10.2021, от 30.12.2021, от 04.05.2022, от 01.03.2023 сдвигались сроки реализации мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта.

Письмом Алуштинское РЭС Южных электрических сетей от 09.03.2023 сообщило, что для реализации данного технологического присоединения согласно технических условий сетевой организации необходимо осуществить монтаж коммерческого учета с автоматическим включателем, проложить ЛЭП 0,4 кВ от Оп №2/5/7 ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-594 L=100 адрес закупок ГУП РК «Крымэнерго» распределен укомплектованный прибор учета. Алуштинским РЭС разработаны ТУ №012-594-432-21 в соответствии с запрашиваемой со стороны истца мощностью Рр= 15 кВт, с классом напряжения эл. сетей 0,4 кВ. В письме указаны необходимые мероприятия по обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения объекта энергопринимающих устройств. Предприятие поясняет, что не отказывается от реализации технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям, и реализует технологическое присоединение после выполнения комплекса проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ. Подключение объекта находится на контроле у руководства ГУП РК «Крымэнерго», объект включён в план строительства/реконструкции электрических сетей в рамках выполнения договоров сроком до 31.05.2023.

В досудебном порядке требование истца ответчиком не удовлетворено.

Данные обстоятельства сторонами по делу не оспариваются.

До настоящего времени обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения ответчиками не исполнены. Доказательств обратного суду не представлено, в материалах дела не содержится.

Исполнителем по заключенному 07.06.2021 между ГУП РК "Крымэнерго" и Николаенко О.В. договору №012-594-432-21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, кадастровый номер 90:15:060201:23, является ГУП РК «Крымэнерго», Алуштинский РЭС, что также подтверждается техническими условиями №012-594-432-21 от 27.05.2021 и квитанциями.

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед истцом, лежит на ответчике. Вместе с тем, стороной ответчика таких доказательств не представлено.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) принятых по договору обязательств.

ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности исполнения договора в указанные в нем сроки.

На неисполнение со стороны заявителя по договору и истца по делу условий договора, обязанность по исполнению которых возложена на него, представитель ответчика не ссылался, доказательств наличия данных обстоятельств не представил.

В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно требованиям статьи 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определен заключенным между сторонами договором, а также правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

При этом исполнение ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС указанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий.

ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности сроков исполнения договора, поэтому необходимость проведения дополнительных мероприятий для исполнения договорных обязательств, недостаточность финансирования, сами по себе не свидетельствуют о возникновении у ответчика права в одностороннем порядке увеличивать сроки выполнения работ без заключения соответствующего соглашения с истцом.

Учитывая, что до настоящего времени ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС свои обязательства по технологическому присоединению не исполнил, не принял мер к увеличению сроков исполнения обязательств, суд считает возможным возложить на ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС обязанность исполнить обязательства по договору 012-594-432-21 от 07.06.2021 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта расположенного по адресу: адрес, заключенного с истцом.

Срок, в течение которого данное требование должно быть выполнено, суд считает необходимым установить в течении трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Разрешая требования истца о взыскании неустойки, суд исходит из следующего.

В соответствии с п.п. «в» п.16 Правил №861 и п.19 договора 012-594-432-21 от 07.06.2021, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договора составляет сумма, обязана уплатить другой за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что истец с требованием к ответчику в досудебном порядке о взыскании неустойки не обращался. В представленной суду претензии истец просил ответчика проинформировать его о статусе выполнения работ по состоянию на 01.02.2023, подтвердить корректность определения «Точки присоединения», повысить приоритетность выполнения работ и проинформировать о наличие фактической возможности обеспечить гарантированное выполнение ТУ со стороны ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» Алуштинский филиал, однако, требований о выплате денежных сумм истцом в досудебном порядке заявлено не было. Следовательно, отсутствие досудебного обращения лишило ответчика возможности урегулировать спор в досудебном порядке и является основанием для отказа во взыскании неустойки за период с 07.12.2021 по 01.03.2024 в размере сумма, как следствие и неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере сумма за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечению двух месячного срока с момента его вступления в законную силу и до фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения.

В случае не исполнения решения суда истец не лишен права обратиться в службу судебный приставов с требованием о принудительном исполнении заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Николаенко Олега Вениаминовича к ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - удовлетворить частично.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» Алуштинский РЭС (ИНН:9102002878) исполнить обязательства по договору N 012-594-432-2 от 07.06.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, заключенного с Николаенко Олегом Вениаминовичем, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца с момента вынесения решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через канцелярию Головинского районного суда.

Судья

Решение в окончательной форме изготовлено 04 сентября 2024 г.