Мотивированное решение

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

77RS0005-02-2024-000759-75

01 апреля 2024 г. город Москва

Головинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Яковлевой В.С.,

при помощнике судьи Джалишевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-1594/2024 по иску фио к обществу с ограниченной ответственностью «Спектр» о расторжении договоров, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

фио обратился с иском в суд к ООО «Спектр» о расторжении предварительного договора № 225765 от 17 июля 2023 г., предварительного договор № 225801 от 17 июля 2023 г., договора купли-продажи № 225765 МБ от 18 июля 2023 г., договора купли-продажи № 225801 МБ от 18 июля 2023 г., договора об оказании услуг № 225765 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели), договора об оказании услуг № 225801 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели); о взыскании с ответчика суммы, внесенной за оплату оказания услуг по всем договорам в общей сумме сумма; убытков в размере сумма; неустойки в размере сумма; компенсации морального вреда в размере сумма; штрафа.

В обоснование требований указано, что между фио (далее - истец) и ООО «Спектр» (далее - ответчик) заключены следующие договоры оказания услуг: предварительный договор № 225765 от 17 июля 2023 г., согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи кухонной мебели, следующего товара: «прихожая командор»; сборка сопутствующей мебели; услуги по доставке мебели. Общая стоимость установлена в п. 2.1 договора, и составляет сумма. В день заключения договора истцом была внесена сумма в размере сумма, что подтверждается чеками об оплате; предварительный договор № 225801 от 17 июля 2023 г., согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи кухонной мебели, следующего товара: «прихожая командор»; сборка сопутствующей мебели; услуги по доставке мебели. Общая стоимость установлена в п. 2.1 договора, и составляет сумма. В день заключения договора истцом была внесена сумма в размере сумма, что подтверждается чеками об оплате; договор купли-продажи № 225765 МБ от 18 июля 2023 г., согласно которому ответчик обязуется передать истцу товар «прихожая командор». Общая стоимость установлена в п. 2.1 договора, и составляет сумма; договор купли-продажи № 225801 МБ от 18 июля 2023 г., согласно которому ответчик обязуется передать истцу товар «прихожая командор». Общая стоимость установлена в п. 2.1 договора, и составляет сумма; договор об оказании услуг № 225765 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели), согласно которому стороны договорились об оказании следующих услуг: сборка сопутствующей мебели; услуги по доставке мебели. Общая стоимость установлена в п. 2.1 договора, и составляет сумма; договор об оказании услуг № 225801 от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели), согласно которому ответчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сборке сопутствующей мебели; услуги по доставке мебели. Общая стоимость установлена в п. 2.1 договора, и составляет сумма. Истец выполнил все взятые на себя обязательства, а именно: оплатил необходимые денежные средства по указанным выше договорам. Истец внес в кассу ответчика следующие платежи: - сумма от 17.07.2023 года; сумма от 17.07.2023 года; сумма от 18.07.2023 года; сумма от 18.07.2023 года; - сумма от 28.08.2023 года; сумма от 28.08.2023 года. Итоговая сумма оплат по всем договорам составила сумма, которая полностью внесена истцом. 15 сентября 2023 года от ответчика истцом получены уведомления об увеличении срока готовности товара к передаче, согласно которым срок увеличен до 19 сентября 2023 года по договору об оказании услуг № 225765 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. и до 03 октября 2023 года по договору об оказании услуг № 225801 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. Но даже в эти сроки товар не доставлен. Данный спор истец пытался урегулировать путем досудебного порядка, направив в адрес ответчика претензию 04 декабря 2023 г. о расторжении договора на выполнение работ и возмещении убытков, состоящих из уплаченных денежных средств по договору и выплаты неустойки. Однако требования истца оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.

В судебное заседание истец фио не явился, извещен надлежащим образом, ранее представил заявление о рассмотрении требований без его участия.

Представитель ответчика ООО «Спектр» в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, о причинах уважительности неявки не сообщил, возражений по иску не направил.

В силу ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли – продажи является публичным договором (ст. 426). К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Пунктом 1 ст. 730 ГК РФ предусмотрено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество, выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно п. 3 ст. 730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с п. 1 ст. 463 ГК РФ, если продавец отказывается передать проданный товар покупателю, последний вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

В силу ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По правилам статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

При расторжении договора обязательства сторон по общему правилу прекращаются (п. 2 ст. 453 ГК РФ). Поэтому с момента расторжения договора купли-продажи прекращается обязанность продавца передать товар покупателю.

Согласно пункту 2 статьи 23.1 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель вправе потребовать, в частности, возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

В силу положений ст. 28 Настоящего закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между фио и ООО «Спектр» заключен предварительный договор № 225765 от 17 июля 2023 г., согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи кухонной мебели, следующего товара: «прихожая командор»; сборка сопутствующей мебели; услуги по доставке мебели.

Согласно разделу 1 предварительного договора стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи кухонной мебели по которому сторона будет выступать продавцом, а другая сторона -покупателем товара на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стороны согласовали, что в случае внесения изменений в проект и/или состав товаров при заключении основного договора стоимость, количество и наименование товара изменяется соответствующе.

По предварительной договоренности между сторонами стоимость товара, определена сторонами в размере: сумма

При подписании настоящего договора покупатель передает продавцу в качестве обеспечительной меры, гарантирующей заключение в будущем основного договора, сумму в размере сумма наличными в кассу продавца или перечисления на расчетный счет продавца.

Оплата стоимости товара будет производиться путем внесения наличных денежных средств в кассу продавца или перечисления их на расчетный счет продавца, в порядке и сроки, определенные основным договором.

В соответствии с п. 2.5 предварительного договора стороны договорились заключить Основной договор в срок до 17 августа 2023г.

Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ (п.3.2 предварительного договора).

В день заключения договора истцом была внесена сумма в размере сумма, что подтверждается чеками об оплате.

Между фио и ООО «Спектр» заключен предварительный договор № 225801 от 17 июля 2023 г., согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи кухонной мебели, следующего товара: «прихожая командор»; сборка сопутствующей мебели; услуги по доставке мебели.

В силу раздела 1 предварительного договора стороны согласовали, что в случае внесения изменений в проект и/или состав товаров при заключении основного договора стоимость, количество и наименование товара изменяется соответствующе.

Пунктом 2.1 предварительного договора предусмотрено, что по предварительной договоренности между сторонами стоимость товара, который продавец намеревается продать по основному договору покупателю, а покупатель намеревается его купить, определена сторонами в размере: сумма).

При подписании настоящего договора покупатель передает продавцу в качестве заключение в будущем основного договора, сумму в размере сумма путем внесения наличными в кассу продавца или перечисления на расчетный счет продавца. Оплата стоимости товара будет производиться путем внесения наличных денежных средств в кассу продавца или перечисления их на расчетный счет продавца, в порядке и сроки, определенные основным договором (п.2.2., 2.3 предварительного договора.

Стороны договорились заключить основной договор в срок до 17 августа 2023г.(п. 2.5 предварительного договора).

В день заключения договора истцом была внесена сумма в размере сумма, что подтверждается чеками об оплате.

Между фио и ООО «Спектр» заключен договор купли-продажи № 225765 МБ от 18 июля 2023 г.

Пунктом 1.1 договора установлено, что продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется оплатить и принять товар.

Наименование, количество, ассортимент, комплектность, стоимость, срок готовности Товара к отгрузке (передаче) и другие параметры товара указываются в Спецификации - приложении №1, которая является неотъемлемой частью договора. Окончательным считается вариант спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное. Срок готовности товара к отгрузке (передаче) в собственность покупателя исчисляется со дня, следующего за днем выполнения следующих условий: 1) при условии изготовления товара по размерам покупателя покупателем подписан окончательный эскиз и/или чертеж, и/или техническая часть, необходимые для отправления заказа на фабрику-производителя; 2) покупателем произведена оплата в порядке п.2.3. договора; 3) в случаях приобретения/установки покупателем встраиваемой бытовой техники в приобретаемый товар покупателем письменно предоставлен Продавцу перечень встраиваемой бытовой техники, с указанием технических характеристик (размеров) (пункт 1.2 договора).

В силу пункта 1.3 договора срок готовности товара к отгрузке (передаче), указанный в п.1.2 договора, наступает при условии, что покупатель произвел предварительную оплату стоимости товара, указанную в спецификации, в сроки и в размере согласно п.2.3, п.2.4 договора. Продавец приступает к исполнению принятых на себя обязательств по договору после выполнения покупателем условий по п.2.3 договора. В случае нарушения покупателем условий п.2.4. договора, продавец вправе приостановить исполнение обязательств со своей стороны, до момента исполнения обязательств покупателем по оплате товара, либо отказаться от исполнения обязательств и потребовать возмещения убытков. В случае, если покупатель оплатил стоимость Товара с нарушением условий п.2.3, п.2.4 договора, срок готовности товара к отгрузке (передаче), установленный в Приложении № 1 (Спецификации), автоматически продлевается на количество дней просрочки оплаты товара покупателем (период просрочки исчисляется в рабочих днях со дня, когда товар должен быть оплачен согласно условиям п.2.3, п.2.4 договора, до дня оплаты товара покупателем).

Срок готовности товара к передаче в собственность покупателя, не включает в себя время, необходимое продавцу для подтверждения согласованной сторонами спецификации фабрикой-изготовителем данного товара. В случае невозможности выполнения продавцом своих обязательств перед покупателем, по причинам, не зависящим от продавца (мотивированный отказ от изготовления товара фабрикой-производителем) продавец возвращает покупателю внесенную ранее предоплату в течение 10 (десяти) дней с момента отправления продавцом покупателю письменного заявления об отказе от поставки товара (п.1.5 договора).

Согласно разделу 2 договора цена товара, включающая в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, указывается в Спецификации (Приложение № 1). Все расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях. Покупатель обязуется произвести предоплату в размере не менее 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости товара в день подписания договора. В случае внесения предоплаты на расчетный счет продавца, срок внесения предоплаты производится в течение 3 (трех) рабочих дней. Полная оплата стоимости товара вносится покупателем за 7 (семь) рабочих дней до наступления даты готовности товара к отгрузке (передаче), указанной в спецификации к Договору. Продавец передает товар покупателю (уполномоченному представителю) на складе по адресу: адрес. Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу продавца. Производя оплату товаров в соответствии с п. 2.3 настоящего договора, покупатель подтверждает свое согласие с условиями настоящего договора.

Согласно разделу 3 договора продавец имеет право: в случае необходимости, увеличить срок готовности Товара к передаче, но не более, чем на 10 (десять) рабочих дней, при условии письменного уведомления покупателя. В случае необходимости увеличить срок более, чем на 10 (десять) рабочих дней, продавец обязан получить письменное согласие покупателя. В случае нарушения покупателем всех или части условий договора, увеличить срок передачи товара или расторгнуть договор. В случае расторжения договора денежные средства, внесенные покупателем, подлежат возврату за вычетом пеней, штрафов и понесенных расходов со стороны продавца.

Согласно пункту 5.1 договора в случае нарушения п.п. 1.2., 3.3.1. и 3.4.1. договора продавец несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно согласно Закону РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Общая стоимость услуг составляет сумма.

Между фио и ООО «Спектр» заключен договор купли-продажи № 225801 МБ от 18 июля 2023 г..

Согласно разделу 1 договора продавец обязуется передать в собственность покупателя, в покупатель обязуется оплатить и принять Товар. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, стоимость, срок готовности товара к отгрузке (передаче) и другие параметры Товара указываются в спецификации Приложении №1, которая является неотъемлемой частью договора. окончательным считается вариант спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное. Срок готовности товара к отгрузке (передаче) в собственность покупателя исчисляется со дня, следующего за днем выполнения следующих условий: 1) при условии изготовления товара по размерам покупателя покупателем подписан окончательный эскиз и/или чертеж, и/или техническая часть, необходимые для отправления заказа на фабрику-производителя; 2) покупателем произведена оплата в порядке п.2.3. договора; покупателем 3) в случаях приобретения/установки покупателем встраиваемой бытовой техники в приобретаемый товар письменно предоставлен продавцу перечень встраиваемой бытовой техники, с указанием технических характеристик (размеров). Срок готовности товара к отгрузке (передаче), указанный в п.1.2. договора, наступает при условии, что покупатель произвел предварительную оплату стоимости товара, указанную в спецификации, в сроки и в размере согласно п.2.3., п.2.4. договора. продавец приступает к исполнению принятых себя обязательств по Договору после выполнения покупателем условий по п.2.3. договора. В случае нарушения покупателем условий п.2.4. договора, продавец вправе приостановить исполнение обязательств со своей стороны, до момента исполнения обязательств покупателем по оплате товара, либо отказаться от исполнения обязательств и потребовать возмещения убытков. В случае, если покупатель оплатил стоимость товара с нарушением условий п.2.3, п.2.4. договора, срок готовности товара к отгрузке (передаче), установленный в приложении № 1 (спецификации), автоматически продлевается на количество дней просрочки оплаты товара покупателем (период просрочки исчисляется в рабочих днях со дня, когда товар должен быть оплачен согласно условиям п.2.3, п.2.4. договора, до дня оплаты товара покупателем). Покупатель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с комплектацией, внешним видом, техническим устройством, условиями эксплуатации товара, указанного в соответствии с договором и приложением. Правильность выбранного товара подтверждается подписью покупателя в договоре и приложении. Срок готовности товара к передаче в собственность покупателя, не включает в себя время, необходимое продавцу для подтверждения согласованной сторонами спецификации фабрикой-изготовителем данного товара. В случае невозможности выполнения продавцом своих обязательств перед покупателем, по причинам, не зависящим от продавца (мотивированный отказ от изготовления товара фабрикой-производителем) продавец возвращает покупателю внесенную ранее предоплату в течение 10 (десяти) дней с момента отправления продавцом покупателю письменного заявления об отказе от поставки товара.

В силу раздела 2 договора цена товара, включающая в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, указывается в спецификации (Приложение № 1). Все расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях. Покупатель обязуется произвести предоплату в размере не менее 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости товара в день подписания договора. В случае внесения предоплаты на расчетный счет продавца, срок внесения предоплаты производится в течение 3 (трех) рабочих дней. Полная оплата стоимости товара вносится покупателем за 7 (семь) рабочих дней до наступления даты готовности товара к отгрузке (передаче), указанной в спецификации к договору. Продавец передает товар покупателю (уполномоченному представителю) на складе по адресу: адрес. Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу продавца. Производя оплату товаров в соответствии с п. 2.3 настоящего договора, покупатель подтверждает свое согласие с условиями настоящего договора.

Согласно пункту 3.4.1 договора продавец имеет право в случае необходимости, увеличить срок готовности товара к передаче, но не более, чем на 10 (десять) рабочих дней, при условии письменного уведомления покупателя. В случае необходимости увеличить срок более, чем на 10 (десять) рабочих дней, продавец обязан получить письменное согласие покупателя.

Общая стоимость услуг составляет сумма

Между фио и ООО «Спектр» заключен договор об оказании услуг № 225765 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели).

Согласно разделу 1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг (выполнению работ), перечень которых определен в приложении № 1 к договору, на условиях и в сроки, определенные договором, а заказчик обязуется оплатить и принять услуги (работы). подрядчик вправе осуществить услуги лично или с привлечением 3-х лиц. Права и обязанности возникают непосредственно у подрядчика и заказчика по договору. Подрядчик несет ответственность за оказанные услуги в рамках договора перед заказчиком. Подрядчик осуществляет доставку, замер, установку и подключение товаров, если иное не установлено в приложении № 1 к договору. Конкретный перечень услуг (работ) указывается в приложении № 1 к договору. Под доставкой товара понимается услуга по перевозке товара от склада готовой продукции до местонахождения заказчика и его поднятие в помещение заказчика при наличии грузовых лифтов и возможности размещения товара в лифте. Расчет стоимости доставки осуществляется с учетом расстояния, на которое перевозится товар по прайсу подрядчика (Приложение № 2) на момент заключения договора. Под установкой мебели понимаются услуги по распаковке мебели; осмотр мебели на отсутствие брака; сборка модулей, установка ножек на нижние модули; установка, выравнивание и стягивание нижних модулей, установка цоколей, карниза, уплотнителей; навеска верхних модулей, выравнивание и стягивание верхних модулей; навешивание и регулировка фасадов; разметка, сверловка и установка ручек, установка демпферов; установка доводчиков (при наличии); поверхностная уборка помещения; сдача мебели заказчику, вынос упаковочного материала из помещения. Под установкой бытовой техники и аксессуаров понимаются услуги по распаковке товаров, осмотр товаров на предмет отсутствия внешних повреждений; снятие транспортировочных креплений; установка техники по уровню в подготовленное место; подключение техники (аксессуаров) к существующей системе электроснабжения, водоснабжения, канализации без ее доработки, с использованием материалов, входящих в комплект поставки техники; герметизация соединений; монтаж и подключение светильников (при наличии); установка рейлингов (при наличии); поверхностная уборка мусора, образовавшегося в процессе работ; вынос упаковочного материала из помещения. Под установкой столешницы и стеновой панели понимаются услуги по распаковке товаров, стягиванию и склейке столешницы, при условии, что она имеет один или более стыков; монтаж столешницы (стеновой панели); полировка столешницы из искусственного камня; установка пристеночного бортика на столешницу, вынос упаковочного материала из помещения.

В силу раздела 2 договора наименование, объем, стоимость каждой услуги (работы), включающей в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, и конкретный перечень услуг (работ), оказываемых по договору, определяются в утверждаемой сторонами спецификации - приложении № 1 к договору. Окончательным считается вариант спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное. Все расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях. Оплата стоимости услуг (работ) производится заказчиком в кассу или на расчетный счет подрядчика в размере 100% предварительной оплаты от стоимости услуг (работ), указанной в приложении № 1, в день подписания договора. Производя оплату в соответствии с п. 2.3 настоящего договора, покупатель подтверждает свое согласие с условиями настоящего договора.

Согласно п. 3.1.1 договора подрядчик обязуется произвести доставку товаров заказчику в течение 7 (Семи) рабочих дней начиная со дня, следующего за датой готовности товара к отгрузке (передаче).

В силу п. 3.1.2 договора подрядчик обязуется произвести установку и подключение товаров и сдать заказчику оказанные услуги (выполненные работы). Подрядчик обязан приступить к оказанию услуг после устранения заказчиком обстоятельств, препятствующих оказанию услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты дополнительных услуг по прайсу Подрядчика.

В силу п. 5.1 договора в случае невозможности оказания услуг (выполнения работ), по причинам, не зависящим от подрядчика, уведомить об этом заказчика в 3 (Трех) дневный срок с момента, как подрядчику стало известно о невозможности выполнения обязательств по договору. Уведомление о невозможности исполнения услуги (работы) равносильно прекращению действия договора и не несет за собой материальной ответственности для его сторон, при этом заказчику возвращаются денежные средства, оплаченные по Договору, за вычетом расходов подрядчика, а также за вычетом стоимости уже оказанных услуг (работ).

Согласно разделу 4 договора доставка товаров заказчику осуществляется не позднее 7 (Семи) рабочих дней, после получения подрядчиком сведений о готовности товаров к отгрузке (передаче).. В случае увеличения срока оказания услуги по доставке товара, определенного п.п. 3.1.1., 4.2 договора, на основании письменного заявления заказчика о переносе даты доставки товара, подрядчик имеет право произвести доставку в течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем, указанным Заказчиком в заявлении.

В соответствии с разделом 5 договора подрядчик обязан оказать услуги (работы) по установке товаров своими силами или силами третьих лиц. Дата начала оказания услуг (выполнения работ) определяется подрядчиком, при наличии у него технической возможности оказания услуг (выполнения работ), после доставки товаров заказчику. Заказчик обязан согласовать дату начала оказания услуг (выполнения работ) на период времени не позднее трех месячного срока с момента передачи товаров заказчику. В случае, если заказчик не согласует дату начала оказания услуг (выполнения работ) на период времени не позднее трех месячного срока с момента передачи товаров заказчику, подрядчик вправе направить заказчику уведомление и в одностороннем порядке расторгнуть договор в связи с существенным нарушением условий договора заказчиком. Подрядчик возвращает стоимость услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования заказчику. В указанный в п. 3.1.1. договора срок оказания услуг (выполнения работ) не включается время приостановления оказания услуг (выполнения работ) по причинам, связанным с недостатками товара, либо по иным причинам, не зависящим от подрядчика. Подрядчик приступает к оказанию услуг (выполнению работ) в течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем, указанным заказчиком в уведомлении об устранении обстоятельств, согласно п. 3.2.9. договора.

В силу п. 6.1 договора в случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был передан заказчику по его вине, новая доставка производится в новые сроки, согласованные с заказчиком после повторной оплаты стоимости услуги по доставке товара.

Общая стоимость услуг составляет сумма.

Между фио и ООО «Спектр» заключен договор об оказании услуг № 225801 от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели).

Согласно разделу 1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг (выполнению работ), перечень которых определен в приложении № 1 к договору, на условиях и в сроки, определенные договором, а заказчик обязуется оплатить и принять услуги (работы). Подрядчик вправе осуществить услуги лично или с привлечением 3-х лиц. Права и обязанности возникают непосредственно у подрядчика и заказчика по договору. Подрядчик несет ответственность за оказанные услуги в рамках договора перед заказчиком. Подрядчик осуществляет доставку, замер, установку и подключение товаров, если иное не установлено в приложении № 1 к договору. Конкретный перечень услуг (работ) указывается в приложении № 1 к договору. Под доставкой товара понимается услуга по перевозке товара от склада готовой продукции до местонахождения заказчика и его поднятие в помещение заказчика при наличии грузовых лифтов и возможности размещения товара в лифте. Расчет стоимости доставки осуществляется с учетом расстояния, на которое перевозится товар по прайсу подрядчика (Приложение № 2) на момент заключения Договора. Под установкой мебели понимаются услуги по распаковке мебели; осмотр мебели на отсутствие брака; сборка модулей, установка ножек на нижние модули; установка, выравнивание и стягивание нижних модулей, установка цоколей, карниза, уплотнителей; навеска верхних модулей, выравнивание и стягивание верхних модулей; навешивание и регулировка фасадов; разметка, сверловка и установка ручек, установка демпферов; установка доводчиков (при наличии); поверхностная уборка помещения; сдача мебели заказчику, вынос упаковочного материала из помещения. Под установкой бытовой техники и аксессуаров понимаются услуги по распаковке товаров, осмотр товаров на предмет отсутствия внешних повреждений; снятие транспортировочных креплений; установка техники по уровню в подготовленное место: подключение техники (аксессуаров) к существующей системе электроснабжения, водоснабжения, канализации без ее доработки, с использованием материалов, входящих в комплект поставки техники; герметизация соединений; монтаж и подключение светильников (при наличии); установка рейлингов (при наличии); поверхностная уборка мусора, образовавшегося в процессе работ; вынос упаковочного материала из помещения. Под установкой столешницы и стеновой панели понимаются услуги по распаковке товаров, стягиванию и склейке столешницы, при условии, что она имеет один или более стыков; монтаж столешницы (стеновой панели); полировка столешницы из искусственного камня; установка пристеночного бортика на столешницу, вынос упаковочного материала из помещения.

В силу п. 2.1 договора наименование, объем, стоимость каждой услуги (работы), включающей в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, и конкретный перечень услуг (работ), оказываемых по договору, определяются в утверждаемой сторонами спецификации - приложении № 1 к договору. Окончательным считается вариант спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.

Согласно п. 2.2 договора все расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях.

Оплата стоимости услуг (работ) производится заказчиком в кассу или на расчетный счет подрядчика в размере 100% (Сто процентов) предварительной оплаты от стоимости услуг (работ), указанной в приложении № 1, в день подписания Договора (п. 2.3 договора).

Производя оплату в соответствии с п. 2.3 настоящего договора, покупатель подтверждает свое согласие с условиями настоящего договора (п. 2.4 договора).

В силу раздела 3 договора подрядчик обязан произвести доставку товаров Заказчику в течение 7 (Семи) рабочих дней начиная со дня, следующего за датой готовности товара к отгрузке (передаче); произвести установку и подключение товаров сдать заказчику оказанные услуги (выполненные работы). По окончании каждого из этапов работ подписать у заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ. В связи со спецификой оказываемых услуг (выполняемых работ) по договору, подрядчик обязан сообщить заказчику о необходимости оказания дополнительных услуг, не оговоренных договором и о необходимости применения материалов, элементов и т.п., без которых невозможно выполнение услуг. Подрядчик составляет акт обстоятельств, препятствующих проведению услуг (работ). Подрядчик обязан приступить к оказанию услуг после устранения заказчиком обстоятельств, препятствующих оказанию услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты дополнительных услуг по прайсу подрядчика. В случае невозможности оказания услуг (выполнения работ), по причинам, не зависящим от подрядчика, уведомить об этом заказчика в 3 - дневной срок с момента, как подрядчику стало известно о невозможности выполнения обязательств по договору. Уведомление о невозможности исполнения услуги (работы) равносильно прекращению действия договора и не несет за собой материальной ответственности для его сторон, при этом заказчику возвращаются денежные средства, оплаченные по Договору, за вычетом расходов подрядчика, а также за вычетом стоимости уже оказанных услуг (работ). В случае приобретения услуги по доставке товара, принять товар и услуги по доставке в установленный срок путем подписания УПД (универсальный передаточный документ) и/или товарно-транспортной накладной, и/или доставочного талона.

В силу п. 4.1 договора время доставки товара по адресу, указанному в договоре, согласовывается с заказчиком посредством телефонной, электронной или иных средств связи.

Доставка товаров заказчику осуществляется не позднее 7 (Семи) рабочих дней, после получения подрядчиком сведений о готовности товаров к отгрузке (передаче). Доставка товаров подрядчиком осуществляется со склада готовой продукции до адреса доставки, указанного заказчиком в приложении 1 к договору. Доставка товаров на этаж адреса доставки осуществляется при наличии пассажирского или грузового лифта и возможности его беспрепятственной эксплуатации. В случае отсутствия беспрепятственной эксплуатации лифта и/или его отсутствия, подъем товаров на этаж производится в соответствии с прайсом подрядчика (приложение № 2 к Договору). При этом оплата заказчиком дополнительных расходов, связанных с оказанными подрядчиком услугами по подъему товаров ввиду невозможности эксплуатации лифта и/или его отсутствия на этаже адреса доставки, производится заказчиком единовременно либо в течение 3 (Трех) дней с момента оказания данной услуги, но не позднее даты начала услуг по установке товаров. Дата начала оказания услуг (выполнения работ) определяется подрядчиком, при наличии у него технической возможности оказания услуг (выполнения работ), после доставки товаров заказчику. Заказчик обязан согласовать дату начала оказания услуг (выполнения работ) на период времени не позднее трех месячного срока с момента передачи товаров заказчику. В случае, если заказчик не согласует дату начала оказания услуг (выполнения работ) на период времени не позднее трех месячного срока с момента передачи товаров заказчику, подрядчик вправе направить Заказчику уведомление и в одностороннем порядке расторгнуть договор в связи с существенным нарушением условий договора заказчиком. Подрядчик возвращает стоимость услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования заказчику (п. 4.3, 4.5 договора).

Согласно разделу 5.4 договора в указанный в п. 3.1.1. Договора срок оказания услуг (выполнения работ) не включается время приостановления оказания услуг (выполнения работ) по причинам, связанным с недостатками товара, либо по иным причинам, не зависящим от Подрядчика.

Согласно п. 5.5 договора подрядчик приступает к оказанию услуг (выполнению работ) в течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем, указанным заказчиком в уведомлении об устранении обстоятельств, согласно п. 3.2.9 договора.

В соответствии с п. 6.1 договора в случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был передан заказчику по его вине, новая доставка производится в новые сроки, согласованные с заказчиком после повторной оплаты стоимости услуги по доставке товара.

Общая стоимость услуг составляет сумма.

Истец выполнил все взятые на себя обязательства, а именно: оплатил необходимые денежные средства по указанным выше договорам. Истец внес в кассу ответчика следующие платежи: - сумма от 17.07.2023 года; сумма от 17.07.2023 года; сумма от 18.07.2023 года; сумма от 18.07.2023 года; - сумма от 28.08.2023 года; сумма от 28.08.2023 года. Итоговая сумма оплат по всем договорам составила сумма, которая полностью внесена истцом на счет ответчика, что подтверждается представленными материалами дела.

15 сентября 2023 года ответчиком в адрес истца направлено уведомления, согласно которому в целях обеспечения надлежащего качества товара, увеличен производственный срок кухонного гарнитура, установленного в Приложении № 1 «спецификация». В производственном процессе завязано большое количество поставщиков (материалы, фурнитура и т.д.), от которых мы так же требуем соблюдение сроков и качества. Поставщики, которые продолжают работать, увеличили используемые ранее сроки логистики в связи с временной блокировкой логистических маршрутов. Учитывая сложившуюся ситуацию, возможна несвоевременная поставка материала по независящим от компании причинам. В связи с этим, компания изначально оставляет за собой право на увеличение сроков (прописываем в договоре, пункт 3.4.1.) Таким образом, дата готовности кухонного гарнитура к отгрузке (передаче): 19 сентября 2023г. Доставка кухонного гарнитура по адресу будет произведена в соответствии с условиями договора об оказании услуг (выполнении работ) № 225765 УС-БЗ (услуги без замера) от 18 июля 2023г., начиная со дня, следующего за датой готовности, указанной в настоящем письме.

15 сентября 2023 года ответчиком в адрес истца направлено уведомления, в соответствии с которым в целях обеспечения надлежащего качества товара, увеличен производственный срок кухонного гарнитура, установленного в приложении № 1 «спецификация». В производственном процессе завязано большое количество поставщиков (материалы, фурнитура и т.д.), от которых мы так же требуем соблюдение сроков и качества. Поставщики, которые продолжают работать, увеличили используемые ранее сроки логистики в связи с временной блокировкой логистических маршрутов. Учитывая сложившуюся ситуацию, возможна несвоевременная поставка материала по независящим от компании причинам. В связи с этим, компания изначально оставляет за собой право на увеличение сроков (прописываем в договоре, пункт 3.4.1.) Таким образом, дата готовности кухонного гарнитура к отгрузке (передаче): 3 октября 2023г. Доставка кухонного гарнитура по адресу будет произведена в соответствии с условиями договора об оказании услуг (выполнении работ) № 225801 УС-БЗ (услуги без замера) от 18 июля 2023г., начиная со дня, следующего за датой готовности, указанной в настоящем письме.

В настоящее время истцу услуги не оказаны, товар не доставлен.

Данный спор истец пытался урегулировать путем досудебного порядка, направив в адрес ответчика претензию 04 декабря 2023 г. о расторжении договора на выполнение работ и возмещении убытков, состоящих из уплаченных денежных средств по договору и выплаты неустойки. Однако требования истца оставлены без удовлетворения.

Поскольку товар истцу не поставлен в установленный договором срок, доказательств обратного суду не представлено, истец имеет право требовать расторжения договора и возврата денежных средств.

В связи с чем суд приходит к выводу о том, что требования истца о расторжении предварительного договора № 225765 от 17 июля 2023 г., предварительного договор № 225801 от 17 июля 2023 г., договора купли-продажи № 225765 МБ от 18 июля 2023 г., договора купли-продажи № 225801 МБ от 18 июля 2023 г., договора об оказании услуг № 225765 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели), договора об оказании услуг № 225801 УС-БЗ от 18 июля 2023 г. (доставка и сборка мебели) подлежат удовлетворению.

Как установлено судом, до настоящего времени ответчик не исполнил свои обязательства по заключенным сторонами договорам купли-продажи: товар не изготовлен и не доставлен истцу, денежные средства не возвращены. Доказательств обратного ответчиком суду в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, не предоставлено.

Таким образом, исходя из изложенного выше, оценив представленные в совокупности доказательства, обстоятельства, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании денежных средств за предварительно оплаченный товар являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

При этом суд исходит из того, что ответчиком ООО «СПЕКТР» нарушены обязательства по передаче товара истцу в установленный срок, в связи с чем, имеются предусмотренные пунктом 2 статьи 23.1 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 основания для удовлетворения исковых требований о взыскании уплаченных за непоставленный товар денежных средств в пределах заявленных требований, в сумме сумма.

При этом суд учитывает, что в соответствии со ст. 134 ГК РФ, если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное.

Кухонный гарнитур – это группа изделий мебели различного функционального назначения, выполнена с использованием единого архитектурно-художественного решения и согласованного между собой по размерам, конструкции, облицовке и отделке, в силу ст. 134 ГК РФ кухонный гарнитур является сложной вещью.

Заключенным договором предусмотрена обязанность ответчика передать истцу комплект кухонной мебели в определенном наборе. Поскольку заказанный истцом комплект кухонной мебели является сложной вещью, то ответчик обязан передать все изделия, включенные в комплект, одновременно, и такое обязательство ответчика считается исполненным с момента передачи всех изделий комплекта.

При таких обстоятельствах перечень предметов, указанных в спецификации к договору, образует единое целое и должен рассматриваться как одна вещь.

Таким образом, ответчик обязан был передать комплект кухонной мебели в полной его комплектности в установленный договором срок.

В том случае, если в установленный договором срок ответчик не передаст все изделия, которые по комплектности соответствуют договору, то договор не может считаться исполненным в срок, в связи с чем ответчик несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере сумма.

Ответчиком не заявлено о несоразмерности данной неустойки и ее снижении, следовательно, оснований к ее снижению у суда не имеется.

Кроме того, заключая с ответчиком вышеуказанные договоры, истец (покупатель) рассчитывал получить не только кухонный гарнитур, но и полностью оборудованную кухню, готовую для эксплуатации по прямому назначению, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что заключенные сторонами договоры не подлежат рассмотрению как одиночные договоры.

Надлежащих доказательств продления сроков по договорам ответчиком суду представлено не было.

Ввиду того, что факт несвоевременной поставки товара, неисполнение обязательств, подлежащих выполнению в натуре (замеры, сборка, монтаж) нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, доказательств полного и надлежащего исполнения принятых на себя по договорам обязательств ответчиком не представлены, суд полагает доводы истца основанными на законе, обоснованными и заслуживающими внимания.

Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Как разъяснено в п. 45 постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы, подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Учитывая, что судом установлен факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя, что уже само по себе является основанием, достаточным для взыскания с ответчика компенсации морального вреда, в силу чего с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда, размер которой определяется судом, исходя характера допущенного продавцом нарушения, периода неисполнения законных требований потребителя, степени вины нарушителя и степени нравственных страданий истца.

С учетом требований разумности и справедливости суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере сумма.

При этом суд учитывает, что бремя доказывания факта надлежащего исполнения условий договоров возлагается судом на ответчика.

На основании п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Требования истца удовлетворены на общую сумму сумма из расчета: 160136,00 + 160136,00 + 10000,00. Таким образом, размер подлежащего взысканию штрафа составляет сумма.

Учитывая положения ст.98 ГПК РФ в ответчика в пользу истца подлежат почтовые расходы в размере сумма, которые подтверждены документально копией чека.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, подлежит зачислению в бюджет муниципальных районов.

Таким образом, с ответчика в соответствующий бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма.

Учитывая изложенное, и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд,-

РЕШИЛ:

Исковые требования фио к обществу с ограниченной ответственностью «Спектр» о расторжении договоров, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов удовлетворить частично.

Расторгнуть предварительный договор № 225765 от 17 июля 2023 года, заключенный между фио, паспортные данные) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307).

Расторгнуть предварительный договор № 225801 от 17 июля 2023 года, заключенный между фио, паспортные данные) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307).

Расторгнуть договор купли-продажи № 225765 МБ от 18 июля 2023 года, заключенный между фио, паспортные данные) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307).

Расторгнуть договор купли-продажи № 225801 МБ от 18 июля 2023 года, заключенный между фио, паспортные данные) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307).

Расторгнуть договор об оказании услуг № 225765 УС-БЗ от 18 июля 2023 года, заключенный между фио, паспортные данные) и обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307).

Расторгнуть договор об оказании услуг № 225801 УС-БЗ от 18 июля 2023 года, заключенный между фио, паспортные данные) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307) в пользу фио, паспортные данные), денежные средства в сумме сумма в счет оплаченных услуг; почтовые расходы размере сумма; неустойку в сумме сумма; компенсацию морального вреда в размере сумма; штрафа в размере сумма.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7703389993; ОГРН: 1157746699307) в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере сумма.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Головинский районный суд города Москвы.

Судья

Решение в окончательном виде изготовлено 05 апреля 2024 г.