Мотивированное решение
Дело № 02-2670/2021 | Головинский районный суд
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 июня 2021 года адрес
УИД 77RS0005-02-2021-004519-96
Головинский районный суд адрес
в составе председательствующего судьи Ланина Н.А.,
при секретаре Мамедовой Ж.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2670/21
по иску Шмидта Михаила Анатольевича к адрес о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, руководствуясь ст. 199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с адрес в пользу Шмидта Михаила Анатольевича неустойку за период с 06 марта 2021 года по 29 июня 2021 года в размер 100 000 руб., а также соответствующую неустойку начиная с 30 июня 2021 года по день фактического исполнения обязательства по передаче квартиры в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, начисленную от цены договора в размере 8 475 363 руб. 48 коп. за каждый день нарушения обязательства, компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 60 000 руб.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с адрес в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере 3 500 руб.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Головинский районный суд адрес.
Судья
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 июня 2021 года адрес
УИД 77RS0005-02-2021-004519-96
Головинский районный суд адрес
в составе председательствующего судьи Ланина Н.А.,
при секретаре Мамедовой Ж.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2670/21
по иску Шмидта Михаила Анатольевича к адрес о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
У С Т А Н О В И Л
Шмидт М.А. обратился в суд с иском к адрес о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 101 986 руб. 88 коп. за период с 06.03.2021 по 14.04.2021, а также соответствующую неустойку за период с 06 марта 2021 года до момента фактического исполнения обязательства, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф, предусмотренный п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей». Исковые требования мотивированы тем, что ответчик не исполнил в срок свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № ФС-19/ДДУ-01-16-0908/БСТ-972 от 07 сентября 2018 года.
Представитель истца по доверенности фио в судебном заседании исковые требования поддержал, просил об их удовлетворении.
Представитель ответчика по доверенности фио в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась частично, представила письменные возражения на исковое заявление, ссылаясь на наличие ограничений в работе строительных организаций, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на несоразмерность размера неустойки, штрафа, просила, руководствуясь положениями ст.333 ГК РФ снизить их размер.
Суд, выслушав объяснения сторон, считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст. 1 ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.
В соответствии со ст. 2 ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.
Согласно ст. 4 ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
В соответствии со ст. 12 ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
Согласно ст. 6 ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.
В соответствии с ч.2 ст. 6 ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Как установлено в судебном заседании из материалов дела, 07 сентября 2018 года между адрес и Шмидт М.А. заключен договор участия в долевом строительстве № ФС-19/ДДУ-01-16-0908/БСТ-972, в соответствии с которым застройщик в предусмотренных договором срок обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект – квартиру условный номер 980 общей площадью 49,70 кв.м., расположенную на 16 этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес, микрорайон №2Г, корпус 18,18,19 и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать объект долевого строительства участнику долевого строительства, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную цену договора в размере 8 475 363 руб. 48 коп. (п.2,1,3,1 договора) и принять объект долевого строительства в порядке и сроки, обусловленные договором (п.4.2.2 договора.)
В силу п.6.1 Договора срок передачи объекта участнику долевого строительства установлен - в течение девяти месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 05 июня 2020 года.
Обязанность по оплате стоимости объекта долевого строительства истец выполнил, что ответчиком не оспорено.
Поскольку ответчик не исполнил в установленный в договоре срок принятые на себя обязательства, истец произвел расчет неустойки, размер которой за период с 06 марта 2021 г. по 29 июня 2021 года исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, составляет 327 714 руб. 05 коп.
Суд соглашается с данным расчетом, который является обоснованным, арифметически правильным.
Учитывая нарушение ответчиком условий договора №45-84 от 14 апреля 2014 года, а также требований п. 1, п. 3 ст. 6 Закона об участии в долевом строительстве, истцом была направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств по вышеуказанному договору, в которой предложено добровольно выплатить неустойку, которая оставлена без удовлетворения.
Таким образом, установленный договором срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства нарушен в период с 06 марта 2021 г. по 29 июня 2021г., а потому в соответствии с ч.2 ст. 6 « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» обоснованными являются требования истца о взыскании неустойки с ответчика.
Вместе с тем, при определении размера подлежащей взысканию неустойки суд учитывает представленное ответчиком заявление о снижении размера неустойки по тем основаниям, что задержка в передаче объекта вызвана наличием объективных обстоятельств, наличием ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Данные обстоятельства хотя и не опровергают обоснованность взыскания неустойки, но очевидно являются основанием для снижения размера неустойки до 100 000 руб., поскольку в соответствии со ст. 333 ГК РФ заявленный истцом размер неустойки явно несоразмерен допущенному нарушению.
Таким образом, в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 100 000 руб.
Учитывая то, что объект долевого участия в строительстве ответчиком до настоящего времени не передан, суд находит обоснованными требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока передачи объекта начиная с 30 июня 2021 года по день фактического исполнения обязательства, полагает возможным данные исковые требования удовлетворить.
Поскольку судом установлено нарушение прав истца как участника долевого строительства, на которых в соответствии с п.9 ст. 4 ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» распространяются положения ФЗ «О защите прав потребителей», в силу статей 15 и 13 названного Закона с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда в сумме 10 000 руб. в пользу истца, что признается судом разумным размером исходя из конкретных обстоятельств дела, и штраф.
Размер штрафа, подлежащий взысканию в пользу истца составляет (100 000руб.+10000руб.)/2=60 000 руб. Оснований для снижения штрафа суд не усматривает.
В соответствии с положениями ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 3 500 руб., от уплаты которой истец освобожден.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194- 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с адрес в пользу Шмидта Михаила Анатольевича неустойку за период с 06 марта 2021 года по 29 июня 2021 года в размер 100 000 руб., а также соответствующую неустойку начиная с 30 июня 2021 года по день фактического исполнения обязательства по передаче квартиры в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, начисленную от цены договора в размере 8 475 363 руб. 48 коп. за каждый день нарушения обязательства, компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 60 000 руб.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с адрес в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере 3 500 руб.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Головинский районный суд адрес.
Судья