Решение

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дата адрес

Головинский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи фио,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3370/19 по иску фио к наименование организации о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л :

Истец фио обратилась в суд с иском к ответчику наименование организации о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, просит расторгнуть договор подряда от дата; взыскать с ответчика денежные средства, переданные по договору в размере сумма, расходы на оплату юридических услуг в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, неустойку в размере сумма за каждый день просрочки, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Свои требования истец мотивировала тем, что дата между нею и ответчиком был заключен договор подряда о проведении работ по замене внутриквартирных сетей горячего и холодного водоснабжения и (или) внутриквартирной инженерной системы водоотведения, в соответствии с условиями которого ответчик обязался выполнить работы, поименованные в актах согласования. В соответствии с п. 7 договора цена работы составила сумма и была оплачена истцом в полном объеме. В силу п. 17 Договора ответчик обязуется незамедлительно после заключения договора и исполнения истцом обязательства, предусмотренного п. 8 договора, приступить к исполнению обязательств, предусмотренных п. 4 Договора. Общая продолжительность работ не может превышать срок двух рабочих дней с момента подписания договора. Таким образом, поскольку оплата была произведена истцом дата, срок выполнения работ - до дата, однако в указанные сроки ответчик свои обязательства не выполнил. В силу п. 18 Договора в случае нарушения исполнителем сроков выполнения работ по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 3 % от суммы договора за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя. Таким образом, у ответчика возникла обязанность по выплате неустойки в размере: 89 800 х 3% = сумма за каждый день просрочки. Истцом ответчику направлена претензия с требованием о полном возмещении денежных средств, ответ на которую до настоящего времени не поступил. В сложившейся ситуации, истцу были причинены значительные неудобства и нравственные страдания. Для разрешения данного вопроса и защиты своих нарушенных прав истцу пришлось обращаться в различные инстанции, на что она потратила свое личное время, а также денежные средства. Компенсацию причиненного ей морального вреда истец оценивает в размере сумма

Представитель истца фио, действующий на основании доверенности фио в судебное заседание явился, заявленные исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске доводам.

Ответчик наименование организации о дате, месте и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом по месту нахождения, представитель в судебное заседание не явился, возражений на иск не представил.

В соответствии с ч.5 ст.113 ГПК РФ судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения.

В соответствии с ч.1 ст.115 ГПК РФ судебные повестки и иные судебные извещения доставляются по почте или лицом, которому судья поручает их доставить. Время их вручения адресату фиксируется установленным в организациях почтовой связи способом или на документе, подлежащем возврату в суд.

В соответствии с ч.3 и ч.4 ст.116 ГПК РФ при временном отсутствии адресата лицо, доставляющее судебную повестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение.

В случае, если неизвестно место пребывания адресата, об этом делается отметка на подлежащей вручению судебной повестке с указанием даты и времени совершенного действия, а также источника информации.

В соответствии со ст. 118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

В соответствии со ст.119 ГПК РФ при неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика.

В соответствии с ч.1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Учитывая, что ответчик извещался судом по адресу места нахождения юридического лица, сведений о перемене места нахождения не предоставил, суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Третье лицо Управление Роспотребнадзора по адрес в лице Территориального отдела адрес о дате, месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом, представитель в судебное заседание не явился, представил суду заключение о том, в котором просит суд удовлетворить исковые требования истца если в ходе судебного заседания будет установлена вина ответчика.

Выслушав объяснения представителя истца, проверив и изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 1 договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Исходя из положений п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Статьей 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Статьей 56 ГПК РФ установлено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 57 ГПК РФ, доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

Как установлено в судебном заседании и следует из объяснений представителя истца, материалов дела, дата между наименование организации (Подрядчик) и фио (Заказчик) был заключен договор подряда о проведении работ по замене внутриквартирных сетей горячего и холодного водоснабжения и (или) внутриквартирной инженерной системы водоотведения (л.д.13-20), по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы согласно п.6 настоящего договора, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Работа выполняется иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. При производстве работ Исполнитель использует полипропиленовые трубы производителя, продукция сертифицирована в Российской Федерации и отвечает предъявляемым к ней требованиям. Способ выполнения задания определяется Заказчиком. До начала производства работ, в соответствии с выбранным Заказчиком способом выполнения задания, Подрядчик, совместно с заказчиком, определяют количество расходных материалов - труб и других материалов, используемых инструментов, необходимых для выполнения работ, о чем подписывают акт согласования используемых в ремонте материалов (приложение №2) (п.п. 1, 2 Договора).

В пунктах 3.1, 3.2 договора указаны работы по договору, которые должен выполнить подрядчик.

Согласно п.4 договора по заданию Заказчика Подрядчик обязуется, выполнить работы, указанные в п. 3.1, 3.2 настоящего договора, а заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить предусмотренную п.7 настоящего договора цену (варианты указания видов производимых работ: только п. 3.1; только п. 3.2; п. 3.1 и п.3.2). Обязательства Подрядчика по производству работы порученной Заказчиком возникают после исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 8 договора.

Согласно п.п. 5, 6, 7, 8договора Цена работ указанных в п. 3.1 составляет сумма. Цена работ указанных в п. 3.2 составляет сумма. Цена работы, порученной Заказчиком Подрядчику, в соответствии с п. 4 настоящего договора составляет сумма + сумма = сумма Цена договора, указанная в настоящем пункте, является твердой и изменению не подлежит. Цена работы по настоящему договору включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Оплата цены договора производится в полном объеме непосредственно после подписания настоящего договора.

Согласно п.17 договора Исполнитель обязуется незамедлительно после заключения договора и исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 8 настоящего договора, приступить к исполнению обязательств предусмотренных п.4 настоящего договора. Общая продолжительность работ не может превышать срок двух рабочих дней с момента подписания договора. Срок выполнения работ может быть изменен по соглашению сторон.

дата истец оплатила стоимость работ по договору в размере сумма, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от дата (л.д.17).

Как следует из объяснений представителя истца в судебном заседании, до настоящего времени работы ответчиком не выполнены, акт выполненных работ между сторонами был подписан одновременно с договором, однако, какие-либо работы фактически выполнены ответчиком не были.

дата истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требование расторгнуть договор подряда от дата, вернуть денежные средства в размере сумма, компенсировать расходы на юридические услуги в размере сумма (л.д.8-12)

Требования претензии оставлены ответчиком без удовлетворения.

Каких-либо доказательств, объективно свидетельствующих об исполнении ответчиком наименование организации условий договора подряда от дата, доказательств того, что ответчик приступил к работам после оплаты истцом денежных средств по договору, выполнил их, в суд не представлено. Каких-либо доказательств невозможности выполнения условий договора, в суд не представлено.

Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого большинства.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Поскольку при рассмотрении данного дела, судом установлен факт ненадлежащего исполнения наименование организации обязательств по договору подряда, в виде невыполнения в устанолвенный догоывром срок работ, то суд находит обоснованными требования истца о существенном нарушении договора наименование организации.

В связи с изложенным, суд считает необходимым расторгнуть договор подряда от дата, заключенный между наименование организации и фио

При таких обстоятельствах, оценивая доказательства в их совокупности, допустимости, достоверности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, с учетом конкретных обстоятельств дела, учитывая, что обязанность по оказанию работ возложена на ответчика по договору, в соответствии с условиями договора факт оказания услуги актом не оформлен, поскольку иных доказательств достоверно, бесспорно и объективно свидетельствующих о выполнении обязательств по договору суду не представлено, суд приходит к выводу о том, что обязательства ответчиком не исполнены, а односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда от дата являются обоснованными и подлежат удовлетворению в размере сумма

Согласно п.18 Договора в случае нарушения исполнителем сроков выполнения работ по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 3 % от суммы договора за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя

Истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере сумма за каждый день просрочки.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с дата по дата в размере сумма, исходя из расчета: сумма х 3% /100 х 8 дн.

Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» оральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

С учетом конкретных обстоятельств дела, степени вины ответчика, характера наступивших негативных последствий, в соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» подлежит взысканию с ответчика в пользу истца моральный вред в сумме сумма

При удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", которые не были удовлетворены в добровольном порядке продавцом (исполнителем, изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование (п. 6 ст. 13 Закона).

В целях защиты нарушенных прав, А. обратился в Межрегиональную наименование организации.

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Судом установлено, что ответчик отказался в рамках досудебного производства добровольно удовлетворить претензию потребителя, следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф, в размере сумма (сумма + сумма + сумма / 2).

Согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Согласно ч.1 ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Расходы на оплату услуг представителя в размере сумма подтверждаются истцом соответствующими документами, представленными в материалы дела (л.д.21-23, 43).

На основании ст.ст. 98, 100 ГПК РФ, руководствуясь принципом разумности и справедливости, с учетом характера настоящего спора, фактического участия представителя в рассмотрении дела, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере сумма

В силу ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета адрес в сумме сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Расторгнуть договора подряда о проведении работ по замене внутриквартирных сетей горячего и холодного водоснабжения и (или) внутриквартирной инженерной системы водоотведения от дата, заключенный между наименование организации и фио.

Взыскать с наименование организации в пользу фио уплаченные по договору денежные средства в размере сумма, неустойку в размере сумма, моральный вред в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы на оплату услуг представителя в размере сумма

Взыскать с наименование организации государственную пошлину в доход бюджета адрес в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через канцелярию по гражданским делам Головинского районного суда адрес.

Судья:

Мотивированное решение составлено дата