Решение

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дата

Головинский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи фио

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5779/16 по иску фио к фио о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных средств,

УСТАНОВИЛ:

фио обратилась в суд с иском к ответчику фио и просит расторгнуть договор подряда, заключенный с ответчиком дата, взыскать уплаченные по договору денежные средства в сумме сумма, мотивируя требования тем, что ответчик не приступила к выполнению работ, от возврата денежных средств уклоняется.

В судебном заседании представитель истца, действующий на основании доверенности фио, исковые требования поддержал.

Ответчик фио в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом направила в суд ходатайство о направлении дела по подсудности в Ялтинский городской суд адрес, которое отклонено судом, поскольку ответчиком не представлено достоверных сведений о том, в какой период она проживала по адресу, указанным в договоре подряда(адрес), и что на момент предъявления иска ее фактическим адресом являлся адрес регистрации. Как пояснял в судебном заседании представитель истца, договор подряда был заключен по указанному в договоре адресу, по которому проживала ответчик.

На основании ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, выслушав представителя истца, проверив и изучив материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями деловыми оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 450 Гражданского кодекса РФ:

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

На основании ч. 1 ст. 702 ГК РФ:

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 708 ГК РФ:

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Как установлено судом и следует из материалов дела, дата между фио(Заказчик) и фио (Исполнитель) заключен договор подряда № /5, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по ремонту офиса 2103, расположенного по адресу: адрес, в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором сумму.

В соответствии с условиями заключенного договора началом выполнения работ является дата, окончание 7 мая-07 дата.

Во исполнение условий заключенного договоров истец внесла оплату , которая составила сумма(л.д. 7-8).

Из пояснений представителя истца, данных в судебном заседании, усматривается, что работы по договору не выполнены, истец утратила интерес к договору, от возврата денежных средств ответчик уклоняется.

При таких обстоятельствах, учитывая не исполнение условий договора ответчиком, на основании ст. 450 ГК РФ заключенный между сторонами договор подлежит расторжению с возвратом истцу переданных по договору денежных средств в сумме сумма

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по госпошлине в сумме сумма, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. 191 - 199 ГПК РФ

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор подряда № /5, заключенный дата между фио и фио.

Взыскать с фио в пользу фио переданные по договору денежные средства в сумме сумма, расходы по госпошлине в сумме сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления полного текста решения суда путем подачи апелляционной жалобы через канцелярию по гражданским делам Головинского районного суда адрес.

Судья:

3