Решение

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дата

Головинский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи фио

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3004/16

по иску фио к фио о расторжении договора и взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ

Истец фио обратилась в суд с иском к ответчику фио по которому, уточнив требования, просит суд расторгнуть договор на разработку дизайн-проекта жилого помещения (квартиры) по адресу: адрес, заключенный дата и взыскать с ответчика денежные средства уплаченные по договору в размере сумма по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда, взыскать соответчика неустойку за период с дата по дата в размере сумма по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда и по день фактического возврата ответчиком денежных средств.

В обоснование своих требований истец указала на то, что дата с ответчиком был заключен договор на разработку дизайн-проекта жилого помещения (квартиры) по адресу: адрес, в соответствии с которым ответчик обязался разработать в составе дизайн-проекта планировочное решение, задание на корректировку инженерных систем, архитектурную часть проектной документации, который должен соответствовать требованиям законодательства РФ, СНиПам и иным нормативным документам в области строительства. До настоящего времени проектная документация, в соответствии с условиями Договора, исполнителем не передана.

В судебном заседании представитель истца, по доверенности фио, требования поддержал в полном объеме по изложенным доводам.

Ответчик фио, и представитель ответчика адвокат по ордеру фио, требования не признали, указывая на то, что дизайн-проект квартиры истца разработан в соответствии с требованиями заказчика и передан истцу в установленные договором сроки.

Третье лицо фио в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным ответчиком.

Суд, выслушав стороны, проверив и изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с требованиями ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В статье 703 ГК РФ прямо указывается, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Статья 708 ГК РФ предусматривает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ст. 452 ГК РФ, соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как установлено в судебном заедании, дата между истцом фио и ответчиком фио заключен Договор (л.д.8), в соответствии с которым исполнитель, по заданию заказчика, обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и техническим заданием на проектирование (Приложение №2 к Договору) дизайн-проект интерьера квартиры по адресу: адрес. В том числе планировочное решение, задание на корректировку инженерных систем, архитектурная часть проектной документации.

Согласно п. 1.2 Договора, дизайн-проект, являющийся предметом настоящего договора, выполняется поэтапно. Сроки выполнения работ приведены в календарном плане (Приложение №1 к Договору).

1-й этап. Разработка концепции: анализ существующей ситуации, выполнение архитектурных обмеров объекта и обмерного чертежа; выполнение нескольких вариантов планировочного решения с расстановкой условной мебели; эскиз определенного Заказчиком помещения (не более 3-х вариантов). Срок выполнения – 15 рабочих дней с даты получения аванса от Заказчика (л.д.11).

2-этап. Разработка интерьерных решений: план расстановки мебели, план демонтажа и монтажа перегородок, план полов, план потолков, план расстановки сантехники, план расстановки светильников, план расстановки электророзеток, выдача задания смежникам (вентиляция, водопровод, канализация, слабые токи), развертки стен, узлы, детали, необходимые для реализации проекта. Срок выполнения – 50 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика (л.д.11).

3-й этап. Комплектация: подбор отделочных материалов, спецификации мебели, тканей, светильников аксессуаров. Срок выполнения – 50 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика (л.д.11).

Все работы в рамках настоящего договора оказываются/производятся подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, соответствующими СНИПами и другими регламентирующими актами и документами, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях (п.1.4 Договора).

После завершения каждого этапа, результат работы предоставляется заказчику в проектной документации (альбом формата А3, а также цифровом формате), составленной и подписанной исполнителем в 2-х экземплярах (п.1.5 Договора).

Общая цена работ по настоящему договору составляет 11400 условных единиц. Одна условная единица равна сумма (п. 3.1 Договора).

Все необходимые согласования по проекту в государственных учреждениях, технических службах, производятся заказчиком лично или с привлечением третьих лиц и за вой счет. При этом сроки сдачи работ исполнителя по настоящему договору могут увеличиваться пропорционально срокам согласования заказчиком необходимой документации.

По условиям договора, исполнитель извещает заказчика о готовности эскизного проекта и передает заказчику (проектную) продукцию, выполненную на этапе в соответствии с техническим заданием. (п.4.1 Договора).

В случае если в течение пяти рабочих дней с даты передачи исполнителем заказчику первоначального экспертного проекта от заказчика не поступило замечаний, то первоначальный эскизный проект считается принятым заказчиком (п.4.2 Договора).

В случае поступления от заказчика к исполнителю замечаний по первоначальному эскизному проекту, исполнитель обязуется в течение 10 рабочих дней, с даты получения таких замечаний, представить на рассмотрение заказчику исправления, внесенные в первоначальный эскизный проект (п.4.3 Договора).

Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются в письменном виде за подписями обеих сторон и прилагаются к договору (п.5.1 Договора).

Как следует из пояснений сторон и материалов дела, дата фио получила от фио сумма в счет оплаты первого этапа работы над проектом интерьера квартиры по 3-й адрес (л.д.13).

В судебном заседании ответчик пояснила суду, что после получения аванса, она приступила к работе над проектом, с привлечением третьего лица фио, и дата заказчику были представлены на обсуждение 3 варианта планировочного решения квартиры и эскиз гостиной. Поскольку представленный эскиз заказчику не понравился, работа над первым этапом была продолжена. После неоднократного внесения корректировок, эскиз гостиной был принят заказчиком дата

Данные обстоятельства в судебном заседании представителем истца не оспаривались.

дата фио получила от фио сумма в счет аванса за работу над вторым этапом проекта интерьера квартиры по 3-й адрес (л.д.14).

По утверждению ответчика, после выполнения первого этапа, она приступила ко второму этапу работы над проектом, в рамках которой была поведена кропотливая и долгая работа с различными фирмами. В рамках проводимой работы заказчиком неоднократно менялось планировочное решение, в связи с чем приходилось возвращаться к ранее проведенной работе по первоначальному этапу. Окончательно работы по договору были закончены дата, и дата на встрече с фио были подписаны два экземпляра проекта, чем подтвердили окончание работы по 2-му этапу проектирования. Экземпляр проекта был передан истцу и, в последующем дата проект был выслан истцу в электронном виде.

дата фио получила оплату за второй этап работы над дизайн-проектом интерьера квартиры в размере сумма (л.д.15).

Ответчик также пояснила, что после получения от истца дата денежных средств, она приступила к работе над третьим этапом, в ходе работы над которым истец изъявила желание изменить планировку квартиры, с требованием переделать проект заново, в очень короткие сроки и, на ее требования, произвести оплату своей работы, истец ответила отказом.

В судебном заседании представитель истца также пояснил суду, что дизайн-проект планировки квартиры изготовлен ответчиком с нарушением положений п.1.4 Договора, поскольку не соответствует требованиям законодательства РФ, СНиПам и иным нормативным документам в области строительства.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору на разработку дизайн-проекта от дата, фио в адрес фио дата направлена письменная претензия с требованием о расторжении договора и возврата денежных средств, которые ответчиком добровольно не исполнены (л.д.18).

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что каких-либо доказательств, в подтверждение того, что дизайн–проект квартиры, истцу передан и истцом (заказчиком) принят в сроки, установленные Договором, суду не представлено, а равно как и не представлено доказательств того, что изменения и дополнения к настоящему договору были приняты сторонами в письменном виде за подписями обеих сторон, суд считает, что требования истца о расторжении договора дизайн–проект квартиры, в силу вышеприведенных норм закона, подлежат удовлетворению, а оплаченные истцом по договору денежные средства в сумме сумма, по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Суд не принимает во внимание и не может положить в основу решения суда представленный ответчиком дизайн-проект квартиры и переписку по электронной почте с истцом, поскольку не свидетельствуют об исполнении ответчиком принятых на себя обязательств по Договору по изготовлению и передаче дизайн-проекта квартиры истца, в установленные договором сроки и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с ответчика неустойки, поскольку к данным правоотношениям нормы Закона РФ "О защите прав потребителей" не применимы.

Как следует из содержания договора, заключенного сторонами, он заключен между физическими лицами.

В соответствии с преамбулой к Закону РФ "О защите прав потребителей", настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период с дата по дата в размере сумма по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда и по день фактического возврата ответчиком денежных средств, удовлетворению не подлежат.

Также с ответчика, в силу ст. 103 ГПК РФ, подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета адрес в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. телефон ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л

Расторгнуть договор от дата заключенный между фио и фио.

Взыскать с фио в пользу фио сумма по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда.

В остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с фио госпошлину в доход бюджета адрес в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через канцелярию по гражданским делам Головинского районного суда адрес.

Судья