Мотивированное решение

УИД: 77RS0004-02-2024-004095-14

Дело № 02-3414/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

адрес 05 июля 2024 года

Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кочневой А.Н., при секретаре фиоШ., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-3414/2024 по иску Передельского Павла Викторовича к адрес об обязании осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки, компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:

Истец Передельский П.В. обратился в суд с иском к ответчикам адрес об обязании осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки в размере сумма за каждый день неисполнения судебного акта, компенсации морального вреда в размере сумма

В обоснование заявленных требований истец указывает, что 07.04.2022 между ним и адрес заключен договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно условиям договора адрес взяло на себя обязательство осуществить подключение газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, находящееся в жилом доме по адресу: адрес, адрес (адрес) участок № 135.

Согласно условиям договора срок выполнения данных мероприятий установлен не позднее 21.12.2022. Дополнительным соглашением к договору срок выполнения условия договора был продлен до 01.06.2023. До настоящего времени обязательства по договору адрес выполнены не были. В адрес ответчика была направлена претензия, оставленная без ответа.

В связи с чем, истец просит обязать адрес осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, находящееся в жилом доме по адресу: адрес, адрес (адрес) участок № 135; взыскать с адрес компенсацию морального вреда в размере сумма, взыскать с адрес неустойку за исполнение решения суда в размере сумма за каждый день неисполнения судебного акта в течении первых 30 календарных дней с момента вынесения решения, далее в размере сумма за каждый день неисполнения судебного акта.

Истец в судебное заседание явился, представил заявление о частичном отказе от иска, в котором отказался от исковых требований об обязании ответчика осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки. Исковые требования в части взыскания компенсации морального вреда поддержал.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам письменных возражений на исковое заявление, в котором ответчик просит отказать в заявленных требованиях в полном объеме. В обосновании возражений указано, что ответчиком не нарушены обязательства по договору о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазофикации, поскольку в адрес ответчика не поступило уведомление от истца о том, что сеть газопотребления готова, что истцом выполнены все необходимые условия. Поскольку нарушений прав истца ответчиком не допущено, оснований для взыскания морального вреда и неустойки не имеется.

Выслушав стороны, изучив исковое заявление, возражения на исковое заявление, исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу.

В силу ст. 539 ГК РФ 1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В соответствии со ст. 548 ГК РФ Правила, предусмотренные - настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть марка автомобиля, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения ( - ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Как установлено судом, между адрес и Передельским П.В. заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 07.04.2022. Согласно условиям договора адрес взяло на себя обязательство осуществить подключение газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, находящееся в жилом доме по адресу: адрес, адрес (адрес) участок № 135.

Согласно условиям договора срок выполнения данных мероприятий установлен не позднее 21.12.2022. Дополнительным соглашением к договору срок выполнения условий договора был продлен до 01.06.2023.

Порядок подключения (технологического присоединения) к объектам капитального строительства к сетям газораспределения урегулирован Правилами подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Условия исполнения принятых сторонами обязательств регламентируются Техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью договора и подключении (техническом присоединении).

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта. Под догазификацией также понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать марка автомобиля для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты капитального строительства, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта. В случае если территория ведения гражданами садоводства для собственных нужд (далее - территория садоводства) располагается в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка марка автомобиля, или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ территории садоводства, подключение (технологическое присоединение), в том числе фактическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, и находящихся внутри границ указанной территории садоводства, осуществляется исполнителем до границ земельных участков, занятых указанными домовладениями, без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению (технологическому присоединению).

Как указывает ответчик в своих возражениях на иск, выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено программой Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства адрес от 20.12.2004 № 778/50.

адрес является исполнителем программы социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики адрес.

Согласно п. 5, 6, 9 Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации. Подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.

Как установлено в судебном заседании, первоначальный срок выполнения мероприятий по подключению и пуску марка автомобиля составлял 31.12.2022, дополнительным соглашением срок исполнения обязательств продлен до 01.06.2023.

Согласно условиям договора от 07.04.2022 регламентировался порядок подключения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазофикации только до границ земельного участка истца, что является условием программы догазификации на безвозмездной основе.

25.03.2023 в рамках дополнительного соглашения между сторонами определено выполнение обязательств по выполнению работ внутри границ земельного участка истца, определена стоимость данных мероприятий.

Работы по договору по осуществлению догазификации до границ принадлежащего истцу земельного участка была выполнена ответчиком, о чем представлены необходимые документы, работы были приняты истцом.

29.11.2023 письмом адрес уведомила истца о том, что пуск марка автомобиля будет произведен не позднее 29.12.2023 при условии предоставления необходимых документов, выполнения технических условий, и п. 3.3 договора.

Истцом не обеспечены наличие и готовность газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению, что свидетельствует об отсутствии нарушений прав истца со стороны адрес. Доказательств иного суду не представлено.

Как пояснили стороны, фактическое технологическое подключение произведено 25 июня 2024 года.

В связи с этим, от истца поступило заявление о частичном отказе от иска в части требований об обязании осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, в случае если истец отказался от иска и отказ принят судом.

В силу ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Учитывая, что отказ Передельского П.В. от части исковых требований является его правом, а также то обстоятельство, что такой отказ не ущемляет чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, суд принимает его и считает возможным прекратить производство по делу в данной части исковых требований.

В связи с вышеизложенным, учитывая, что Передельским П.В. не выполнены возложенные на него договором обязательства об уведомлении ответчика о выполнении технических условий, в полном объеме, оснований полагать, что нарушение сроков подключения (технологического присоединения) газового оборудования, установленных Договором, допущено по вине ответчика, не имеется. Доказательств обратного заявителем не представлено.

Ссылку истца на дополнительное соглашение 25.03.2023, по которому работы внутри границ земельного участка истца произведены ответчиком, суд отклоняет, учитывая, что заключение дополнительного соглашения не влечет изменение объема обязательств Передельского П.В. об уведомлении адрес и выполнении технологических условий.

Из материалов дела следует, что договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках является безвозмездным, по условиям договора плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается, размер платы за подключение (технологическое подключение) составляет сумма.

Как следует из Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. Данный регулирует отношения, возникающие между потребителем и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В силу Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу положений Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исходя из изложенного положения Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей", устанавливающие право потребителя на компенсацию морального вреда за ненадлежащее исполнение обязанностей исполнителем и ответственность исполнителя услуг за нарушение прав потребителя в виде штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, подлежат применению к отношениям в сфере бытового подряда. При этом основанием для взыскания в пользу потребителя денежных сумм в данном случае связано с невыполнением исполнителем работ с нарушением условий договора бытового подряда, за которые заказчиком осуществляет плата.

Таким образом, в соответствии с Закона о защите прав потребителей законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения, возникающие из возмездных договоров, однако отношения, вытекающие из безвозмездных гражданско-правовых договоров, в том числе договор, заключенный между сторонами о технологическом присоединении, не предусматривающего плату за осуществление исполнителем присоединения к сети газораспределения к газопринимающему оборудованию истца, данным законодательством не регулируются, то есть действующее законодательство не предусматривает возможности взыскания компенсации морального вреда при нарушении прав истца и штрафа, так как исполнителем работ является организация, выполняющая работы по безвозмездному договору.

Рассматривая исковые требования о взыскании компенсации морального вреда, суд приходит к выводу, что истцом не доказано причинения ему действиями ответчика физических или нравственных страданий, убедительных доказательств этого истцом не представлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования о взыскании компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Производство гражданскому делу по иску Передельского Павла Викторовича к адрес об обязании осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки – прекратить в связи с отказом от части требований.

В удовлетворении исковых требований Передельского Павла Викторовича (паспортные данные) к адрес (ИНН 5032292612) о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 11 июля 2024 года.

Судья фио