Мотивированное решение

УИД 77RS0004-02-2023-007025-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

адрес 21 сентября 2023 года

Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Шестакова Д.Г., при секретаре Кудашовой А.С.., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4830/2023 по иску Дегтярева Льва Анатольевича к ИП Акопян Ареве Арамовне о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец Дегтярев Л.А. обратился в суд с иском к ИП Акопян А.А. о защите прав потребителя, мотивируя свои требования тем, что на основании заключенного договора ответчик осуществляет ремонтные и отделочные работы в квартире, разработанные дизайн-проектом. Истец перечислил ответчику денежные средства в размере сумма, однако до настоящего времени работы завершены не были, а часть произведенных работ выполнена с нарушением предъявляемого к нему качества и согласно проведенной истцом оценке стоимость восстановительного ремонта составила 766 100 рублей. Поскольку в досудебном порядке ответчик уклонилась от удовлетворения заявленных истцом требований истец обратился в суд и просит о взыскании с ответчика: убытки в размере 766 100 рублей, компенсацию морального вреда сумма, штраф.

Истец Дегтярев Л.А. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещен судом надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя по доверенности фио, который настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Ответчик ИП Акопян А.А. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещена судом надлежащим образом, ходатайств и возражений по делу не заявляла.

Суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика, извещенной о дате, времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке части 4 статьи 167 ГПК РФ.

Суд, огласив исковое заявление, выслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив письменные материалы дела, приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований на основании следующего.

Как следует из материалов гражданского дела, 06 апреля 2021 года между Дегтяревым Л.А. (далее – Заказчик) и ИП Акопян А.А. (далее - Подрядчик) был заключен договор подряда строительно-отделочных работ № 206, по условиям которого Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить, а Заказчик обязался принять и оплатить ремонтные и отделочные работы квартиры, расположенной по адресу: адрес, кв.105Г, в соответствии со сметным расчетом и разработанным дизайн-проектом по договору № 206 от 04.10.2020, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик взял на себя обязательства создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в соответствии с условиями.

В силу п.2.1, 2.2 Договора срок начала выполнения работ определен сторонами не позднее 19.04.2021, сроком выполнения работ 240 календарных дней, то есть не позднее 14.12.2021.

При этом, договором предусмотрено, что Подрядчик приступает к выполнению работ только после поступления авансового платежа, предусмотренного п.5.2, а также при исполнении Заказчиком обязательств, указанных в п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 Договора (п.2.3 Договора).

Так, в силу п.3.1.1, 3.1.2 и 3.1.7 Договора Заказчик обязался предоставить к началу работ место для хранения Подрядчиком материалов, инструмента и специальной (рабочей) одежды, которые необходимы для выполнения предусмотренных настоящим договором ремонтных и отделочных работ.

Обеспечить представителями Подрядчика беспрепятственный доступ в помещение на время выполнения работ.

Обеспечить Подрядчика электроэнергией и водой в помещении на безвозмездной основе в количестве, необходимом для выполнения работ по договору.

Цена по договору была определена сторонами в размере сумма (п.5.1 Договора).

22.09.2021 между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1, согласно которому в смету были включены дополнительные работы на сумму сумма, следовательно цена по договору составила сумма.

В силу п.5.2 Договора, Заказчик оплачивает услуги путем внесения авансового платежа 100% стоимости материалов, работ, механизмов и накладных расходов по текущему этапу работ, на основании счета Подрядчика. После подписания сторонами акта выполненных работ за текущий этап, заказчик оплачивает 100% стоимости материалов, работ механизмов и накладных расходов по следующему этапу на основании счета подрядчика.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ по каждому этапу в двух экземплярах, подписанными обеими сторонами, в соответствии со сметным расчетом. Приемка работ осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдачи результата работ. Сообщение может быть направлено Подрядчиком посредством электронной почты или мессенджера Whatsapp, при этом указанные способы связи признаются сторонами равнозначными (п.6.1 Договора).

08.04.2021 Подрядчик приступил к выполнению работ, о чем свидетельствует подписанный акт приема-передачи помещения (л.д. 41).

12.04.2021 за № 134 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 1й этап работы, который был оплачен в тот же день, о чем свидетельствует платежное поручение № 244503.

13.05.2021 между сторонами был подписан акт № 1 о приемке выполненных работ 1-го этапа на сумму сумма.

13.05.2021 за № 194 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в соответствии с актом № 2, который был оплачен 14.05.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 313177.

13.05.2021 между сторонами был подписан акт № 2 о приемке выполненных работ 1-го этапа на сумму сумма.

13.05.2021 за № 195 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 3й этап на строительно-отделочные работы и черновой материал, который был оплачен 14.05.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 319214.

31.08.2021 между сторонами был подписан акт № 3 о приемке выполненных работ 3-го этапа на сумму сумма.

13.05.2021 за № 196 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 4й этап на строительно-отделочные работы и черновой материал, который был оплачен 14.05.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 347429.

07.07.2021 между сторонами был подписан акт № 4 о приемке выполненных работ 4-го этапа на сумму сумма.

13.07.2021 за № 298 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 6й этап на строительно-отделочных работ, который был оплачен 14.07.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 580745.

31.08.2021 между сторонами был подписан акт № 6 о приемке выполненных работ 6-го этапа на сумму сумма, с указанием на то, что работы по установке LED-освещения, монтаж потолочного карниза не выполнены.

31.08.2021 между сторонами был подписан акт № 5 о приемке выполненных работ 5-го этапа на сумму сумма.

09.09.2021 за № 417 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма на основании акта № 5, который был оплачен 15.09.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 764859.

08.09.2021 за № 418 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 7й этап на строительно-отделочных работ, который был оплачен 15.09.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 906738.

08.09.2021 за № 419 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 8й этап на строительно-отделочных работ, который был оплачен 15.09.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 843221.

21.10.2021 между сторонами был подписан акт № 132 о приемке выполненных работ 8-го этапа на сумму сумма.

22.09.2021 за № 438 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма за дополнительную смету № 1, который был оплачен 23.09.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 380113.

03.11.2021 за № 497 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 9й этап на строительно-отделочных работ, который был оплачен 03.11.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 10862.

07.12.2021 за № 563 Заказчику был выставлен счет на сумму сумма в счет аванса за 10й этап на строительно-отделочных работ, который был оплачен 07.12.2021, о чем свидетельствует платежное поручение № 513449.

В период с 26.01.2022 работы на объекте со стороны Подрядчика не выполнялись, доказательств, свидетельствующих о выполнении работ в соответствии с договором со стороны Ответчика не представлено.

Как следует из положений ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1).

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2).

Как следует из статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1).

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (пункт 2).

Согласно п.1 ст. 730 Гражданского кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Как следует из пункта 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Также в силу п.1 ст. 29 Закона о защите прав потребителей, потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Как верно отмечено истцом, с учетом даты начала производства работ – 08.04.2021 сроком их окончания являлась дата 03.12.2021 (включительно).

01.10.2022 Истец направил в адрес ответчика претензию о возмещении неустойки за нарушение срока выполнения работ, завершении окончания работ за 7, 9, 10 и 11 этап работ, установлении новых сроков. Претензия была оставлена без удовлетворения.

При этом, согласно проведенной ООО «БК-Аркадия» по запросу истца оценке, рыночная стоимость объекта оценки для устранения последствий произведенного ремонта составляет 766 100 рублей.

10.04.2023 Истец направил в адрес ответчика претензию о возмещении убытков, которая была установлена без удовлетворения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о нарушении со стороны ответчика обязательств по договору как в части установленных договором сроков выполнения работ, так и качества выполненных работ, в связи с чем применив положения ст. ст. 28, 29 Закона о защите прав потребителей, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию убытки в размере 766 100 рублей.

В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Как следует из п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Проанализировав и оценив представленные доказательства, учитывая обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, суд считает, что компенсация морального вреда подлежит взысканию частично, в размере 5 000 рублей, поскольку именно данную сумму компенсации морального вреда находит разумной, соразмерной и соответствующей фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии с п. 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» определено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Поскольку судом были удовлетворены требования потребителя в части возмещения убытков в размере 766 100 рублей и компенсации морального вреда 5 000 рублей то соответственно с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма штрафа в размере 385 550 рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, поскольку истец был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, имеются основания для взыскания в бюджет адрес с ответчика госпошлины, в размере 10 861 рубль.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Дегтярева Льва Анатольевича к ИП Акопян Ареве Арамовне о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Взыскать с ИП Акопян Аревы Арамовны (ИНН 262813168751) в пользу Дегтярева Льва Анатольевича (паспортные данные) убытки в размере 766 100 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 385 550 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ИП Акопян Аревы Арамовны (ИНН 262813168751) в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере 10 861 рубль.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме 28 сентября 2023 года.

Судья Д.Г. Шестаков