Мотивированное решение

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 ноября 2017 года Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Романовой С.В., при секретаре Шкильняк Р.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5387/2017 по иску Болюх Е.А. к Индивидуальному предпринимателю Синицыну Б.В. о взыскании денежных средств по договору подряда на строительно-отделочные работы, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец Болюх Е.А. обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Синицыну Б.В. о взыскании с ответчика денежных средств, оплаченных по договору подряда на строительно-отделочные работы в размере 400000 руб., неустойки в сумме 400000 руб., компенсации морального вреда 200000 руб., штрафа.

В обосновании своего заявления Болюх Е.А. указала, что 29 мая 2017 года заключила с ответчиком Индивидуальным предпринимателем Синицыным Б.В. договор подряда на строительно-отделочные работы, проводимые в принадлежащей ей по праву собственности квартире. По условиям договора ответчик принял на себя обязательства в срок не позднее 30 июня 2017 года осуществить строительно-отделочные работы и установку оборудования в квартире № .., расположенной по адресу: город Москва, …, по согласованному списку работ, указанному в смете на выполняемые работы, а также в Приложении № 3 – Перечень работ по итогам встречи 27 мая 2017 года. Срок выполнения работ по вышеуказанному договору сторонам был определен с 01 июня 2017 года по 30 июня 2017 года. Несмотря на истечение установленного срока окончания работ, ответчик свои обязательства не исполнил.

Представитель истца по доверенности Щербань В.В. в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, заблаговременно извещен судом телеграммой.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что 29 мая 2017 года между Болюх Е.А. и Индивидуальным предпринимателем Синицыным Б.В. был заключен договор подряда на строительно-отделочные работы. По условиям договора ответчик принял на себя обязательства в срок не позднее 30 июня 2017 года осуществить строительно-отделочные работы и установку оборудования в квартире № …, расположенной по адресу: город Москва, …, по согласованному списку работ, указанному в смете на выполняемые работы, а также в Приложении № 3 – Перечень работ по итогам встречи «27» мая 2017 года.

Срок выполнения работ по вышеуказанному договору сторонам определен с 01 июня 2017 года по 30 июня 2017 года.

При подписании договора истцом произведена оплата аванса ответчику в размере 120000 руб., 26 июня 2017 г. ответчиком были получены денежные средства в размере 60 000 руб., 14 сентября 2017 г. истцом произведена оплата ответчику в размере 220 000 руб.

В соответствии со ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии со ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии с ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила о правах заказчика по договору бытового подряда.

На основании ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 – 505 ГК РФ (ст. 739 ГК РФ).

Покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы (ст. 503 ГК РФ).

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила главы ГК РФ о правах заказчика по договору бытового подряда (ст. 740 ГК РФ).

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке (ст.752 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (п.4 ст.752 ГК РФ).

При этом ГК РФ устанавливает, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Из Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" следует, что настоящий регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии с Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В , Закон РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" установлено, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

При этом закрепляет, что требования потребителя, установленные , не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

В соответствии с Закона от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (, ГК РФ).

Из предъявленного иска следует, что в нарушение установленного заключенным между сторонами договором срока, работы ответчиком выполнены не были. Доказательств, свидетельствующих об обратном ответчиком вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ в материалы дела не представлено.

18 августа 2017 г. сторонами был подписан акт № 1А к договору, согласно которому ответчик подтвердил перечень работ, которые им не были выполнены, в том числе, зафиксированы выявленные повреждения деталей интерьера, материалов, недостатки выполненной работы с условием устранения ответчиком недостатков. До настоящего времени ответчиком работы не выполнены, недостатки не устранены, доказательств обратного ответчиком не представлено.

До настоящего времени ответчиком не составлен и не предъявлен акт о выполнении работ по договору подряда, подписание которого сторонами свидетельствует об отсутствии у них претензий друг к другу.

10 сентября 2017 г. истец направил в адрес ответчика претензию о расторжении договора, возврате уплаченных по договору денежных средств, уплате пени.

До настоящего времени денежные средства ответчиком не возвращены.

Принимая во внимание положение вышеприведенных норм, учитывая обстоятельства дела, а также отсутствие со стороны ответчика доказательств, свидетельствующих о надлежащим им исполнении принятых по договору обязательств, суд приходит к выводу о взыскании с индивидуального предпринимателя денежных средств, оплаченных по договору в размере 400 000 руб.

Кроме того, суд находит обоснованными требования истца о взыскании с ответчика неустойки.

В соответствии с п. 5.7 заключенного между сторонами договора подряда подрядчик обязался выплатить заказчику пени в размере 1 (одного) процента от суммы договора за каждый день просрочки от даты окончания работ.

Таким образом, по состоянию на 01 ноября 2017 года сумма неустойки с учетом произведенного истцом расчета, составляет 492 000 рублей (с 01.07.17 по 01.11.17 – 123 дня * (400 000*1%) = 4 000 рублей).

Учитывая максимально определенный размер ответственности, составляющий не более стоимости услуг по договору, сумма, подлежащая взысканию с ответчика составляет - 400 000 руб.

К отношениям по договору бытового подряда применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Законом РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена также компенсация морального вреда (ст.15).

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки (п.45 Постановления Пленума ВС РФ № 17).

Учитывая обстоятельства дела, объем допущенных со стороны ответчика нарушений прав истца, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 5 000 руб.

В силу Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, поскольку требования потребителя в добровольном порядке не были удовлетворены ответчиком, с него надлежит взыскать штраф, размер которого составит 200 000 руб.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика также подлежит взысканию пошлина в доход бюджета г. Москвы в размере 11500 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ суд

Решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Синицына Б.В. в пользу Болюх Е.А. денежные средства, уплаченные по договору в размере 400 000 рублей, неустойку 400 000 руб., компенсацию морального вреда 5 000 руб., штраф 200000 руб.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Синицына Б.В. пошлину в доход бюджета г. Москвы 11500 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд путем подачи апелляционной жалобы в канцелярию Гагаринского районного суда г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Решение принято в окончательной форме 04.12.2017.

Судья С.В. Романова