Мотивированное решение

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва 13 ноября 2017 года.

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Романовой С.В., при секретаре Шкильняк Р.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5661/2017 по иску Садыкова В.Г. к ООО «ГРЭЙС» о взыскании денежных средств, пени, компенсации морального вреда, штрафа,

Установил:

Истец Садыков В.Г. обратился в суд с иском к ООО «ГРЭЙС» о взыскании стоимости невыполненных работ в размере 1 155 000 руб., пени за просрочку исполнения обязательств в размере 1 027 950 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., возместить расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 414 руб. 75 коп., штраф в размере 50% от взыскиваемой суммы за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, указав в обоснование своих требований, что 17 ноября 2016 года между ним и ответчиком был заключен договор № 17.11.2016 на изготовление и монтаж столярных изделий согласно утвержденной смете. Ответчик обязался изготовить, смонтировать и установить данные изделия по адресу: Московская область, …. Изготовление и монтаж должны были быть произведены до 10.02.2017 года. В свою очередь, истец своевременно выполнил принятые на себя обязательства по договору об оплате стоимости изготовления и монтажа изделий в размере 1 151 200 руб. При этом общая стоимость договора составила 1 644 500 руб., оставшеюся сумму истец должен был погасить после изготовления, монтажа и установки изделий. До настоящего времени ООО «ГРЭЙС» своих обязательств перед истцом не исполнило.

Истец в судебное заседание не явился, извещен, выдал доверенность на представление своих интересов в суде Ярощук М.В., которая в судебном заседании исковые требования поддержала.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, заблаговременно извещался судом телеграммой по месту нахождения, возражений по заявленному иску не представил.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, оценив имеющиеся доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

Согласно ФЗ РФ "О защите прав потребителей", настоящий закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получении информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с , закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказания услуг); потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок; потребитель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Судом установлено и следует из материалов дела, что 17 ноября 2016 года между сторонами был заключен договор № 17.11.2016 на изготовление и монтаж столярных изделий согласно утвержденной смете. Общая стоимость договора составила 1 644 500 руб. По условиям договора истец обязался произвести оплату в размере 70% от общей стоимости договора до начала работ. Принятые на себя обязательства по договору Садыковым В.Г. были исполнены надлежащим образом, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру от 17 ноября 2016 года на сумму 500 000 руб.; квитанцией к приходно-кассовому ордеру от 24 ноября 2016 года на сумму 655 000 руб.

В силу п. 4.1, 4.7 договора срок изготовления изделий сторонами определен - 01.02.2017. Срок выполнения монтажных работ установлен с 02.02.2017 по 10.02.2017.

Достоверных доказательства выполнения ответчиком обязательства по изготовлению и монтажу столярных изделий в материалы дела не представлено.

15 августа 2017 года истец в адрес ООО «ГРЭЙС» направил претензию, которая до настоящего времени ответчиком не удовлетворена.

Учитывая, что факт нарушения ответчиком срока выполнения работ по договору и неисполнение принятых обязательств нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства и не опровергнут ответчиком допустимыми по делу доказательства, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика уплаченную по договору сумму в размере 1 155 000 рублей.

С учетом произведенного истцом расчета, размер неустойки за период с 11.02.2017 г. по 15.18.2017 г. составляет 1 027 950 рублей. Оснований для снижения неустойки при установленных по делу обстоятельствах, у суда не имеется.

Кроме того, поскольку требование истца как потребителя не было удовлетворено ответчиком в добровольном порядке в установленный срок, на основании Закона "О защите прав потребителей" суд считает необходимым взыскать с ответчика за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, что составит 1 093 975 руб.

При определении размера компенсации морального вреда суд полагает возможным установить его в размере 5 000 руб., исходя из характера нарушенного права, конкретных обстоятельств дела, характера и объема, причиненных потребителю страданий. Также суд учитывает при этом требования разумности и справедливости.

Также суд находит обоснованными требования истца о взыскании судебных расходов выразившихся в оплате государственной пошлины в размере 14 414 руб., поскольку в соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании изложенного, руководствуясь 194-198 ГПК РФ, суд

Решил:

Взыскать с ООО «ГРЭЙС» в пользу Садыкова В.Г. денежные средства, оплаченные по договору в размере 1 155 000 рублей, пени за просрочку исполнения обязательств 1 027 950 рублей, компенсацию морального вреда 5 000 рублей, штраф 1 093 975 рублей, расходы по оплате госпошлины 14414, 75 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд путем подачи апелляционной жалобы в канцелярию Гагаринского районного суда г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Решение принято в окончательной форме 17.12.2017.

Судья С.В. Романова