Определение о прекращении производства по делу

УИД 77RS0003-02-2025-003374-15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

18.07.2025 г. Москва

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Макаричева С.М.,

при секретаре судебного заседания фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2567/2025 по иску Григорьевой Наталии Степановны к Индивидуальному предпринимателю фио о защите прав потребителей,

установил:

Григорьева Н.С. обратилась в суд с иском к ООО ИП фио о защите прав потребителей.

До начала рассмотрения дела по существу от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Условия мирового соглашения изложены в письменном виде и подписаны сторонами.

Сторонам разъяснены и понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев данное ходатайство, суд находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку мировое соглашение заключено в интересах сторон, не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 153.8-153.10, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между сторонами Григорьевой Наталией Степановной и Индивидуальным предпринимателем фио о защите прав потребителей, по условиям которого:

Между ответчиком и истцом был заключен Договор подряда № 711 от 30.12.2024 на выполнение ремонтно-отделочных работ квартиры, расположенной по адресу: адрес, согласно условиям договора ответчик обязался осуществить ремонтные работы кухонного помещения в срок до 16.01.2025

Ремонтные работы не были осуществлены в заявленном объеме и сроки, установленные условиями договора. Часть выполненных работ была передана истцу.

Ответчик обязуется выплатить неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору подряда в размере 150 000 (сумма прописью) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом, путем перечисления денежных средств на счет «Истца» согласно следующим реквизитам:

Счет: 42306810738052121590

Банк: Доп. офис N9038/01370 ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Кор. счет: 30101810400000000225

Получатель: ГРИГОРЬЕВА НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА

В свою очередь, истец отказывается от всех иных исковых требований к ответчику, заявленных в рамках гражданского дела № 2-2567/2025, вытекающих из Договора подряда № 711 от 30.12.2024, в том числе от требований: о взыскании штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в полном размере, о взыскании компенсации морального вреда.

Иные судебные расходы, связанные с настоящим гражданским делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. 

Производство по гражданскому делу № 2-2567/2025 по иску Григорьевой Наталии Степановны к Индивидуальному предпринимателю фио о защите прав потребителей – прекратить.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья С.М. Макаричев