Определение о прекращении производства по делу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

адрес 26 июня 2024 года

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Игнатовой Е.А., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-876/2024 по исковому заявлению ООО «РемМастер» к Сергиевичу Сергею Александровичу о взыскании денежных средств по договору подряда, по встречному иску Сергиевича Сергея Александровича к ООО «РемМастер» о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору,

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО «РемМастер» обратился в Бутырский районный суд адрес с исковым заявлением к Сергиевичу С.А. о взыскании денежных средств по договору подряда.

На судебном заседании стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, в соответствии с которым стороны договорились:

1. ООО «РемМастер» обязуется в срок не позднее 01 августа 2024 г. довыполнить следующие работы к проектной документации в отношении объекта культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

- подготовить и заполнить Журнал авторского надзора для объекта культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

- подготовить Научный отчет по объекту культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

2. фио фио для выполнения работ обязуется в срок до 01 июля 2024 г. предоставить ООО «РемМастер» журнал производства работ; имеющиеся материала фото фиксации выполненных работ на объекте культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

3. В случае если Сергиевич фио не предоставляет ООО «РемМастер» необходимые документы, указанные в п.2, в срок до 01 июля 2024 г., то срок по выполнению работ, указанный в п.1, продлевается на период не предоставления Сергиевичем Сергеем Александровичем необходимых документов;

4. фио фио обязуется оплатить выполненные работы в размере сумма в следующем порядке:

- сумма в течении 2 (двух) календарных дней со дня утверждения Судом мирового соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РемМастер» по следующим реквизитам: адрес, р/с 40702810600450000152, к/с 30101810100000000711, БИК 043304711.

- сумма в течении 2 (двух) с момента утверждения Администрацией адрес отчетной документации и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РемМастер» по следующим реквизитам: адрес, р/с 40702810600450000152, к/с 30101810100000000711, БИК 043304711.

5. В остальной части стороны пришли к соглашению, что отказываются от своих исковых требований в соответствии со статьей 39 ГПК РФ.

6. Стороны пришли к соглашению, что судебные издержки и судебные расходы на оплату услуг представителя каждая сторона несет самостоятельно.

7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

8. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и суда.

9. Мировое соглашение утверждается судом.

Представитель ООО «РемМастер» по доверенности на судебное заседание явился, заявление поддержал. Последствия прекращения дела в связи с утверждением судом мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 220 -221 ГПК РФ разъяснены и понятны.

Ответчик Сергиевич С.А. на судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим образом, обязал явкой представителя по доверенности, который на судебном заседании ходатайство поддержал. Последствия прекращения дела в связи с утверждением судом мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 220 -221 ГПК РФ разъяснены и понятны.

Суд, выслушав позицию сторон, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска или заявления сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленным частями второй и третьей статьи 173, главой 14.1 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 153.8 ГПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта.

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

Мировое соглашение утверждается судом.

В соответствии со ст. 153.9 ГПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя.

Согласно ч. 3 ст. 153.10 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

Согласно абзацу 4 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

В силу ст. 221 ГПК РФ производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Условия мирового соглашения представлены в суд в письменной форме, подписаны истцом и ответчиком, приобщены к материалам настоящего гражданского дела.

Судом сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ и последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

Принимая во внимание, что условия мирового соглашения, заключенного между сторонами, не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц, суд приходит к выводу об утверждении мирового соглашения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 153.8 - 153.10, 173, ст. 220 - 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенного между сторонами по условиям которого:

1. ООО «РемМастер» обязуется в срок не позднее 01 августа 2024 г. довыполнить следующие работы к проектной документации в отношении объекта культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

- подготовить и заполнить Журнал авторского надзора для объекта культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

- подготовить Научный отчет по объекту культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

2. фио фио для выполнения работ обязуется в срок до 01 июля 2024 г. предоставить ООО «РемМастер» журнал производства работ; имеющиеся материала фото фиксации выполненных работ на объекте культурного наследия фио Сальникова» вторая половина XIX века», расположенного по адресу: адрес, л.45;

3. В случае если Сергиевич фио не предоставляет ООО «РемМастер» необходимые документы, указанные в п.2, в срок до 01 июля 2024 г., то срок по выполнению работ, указанный в п.1, продлевается на период не предоставления Сергиевичем Сергеем Александровичем необходимых документов;

4. фио фио обязуется оплатить выполненные работы в размере сумма в следующем порядке:

- сумма в течении 2 (двух) календарных дней со дня утверждения Судом мирового соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РемМастер» по следующим реквизитам: адрес, р/с 40702810600450000152, к/с 30101810100000000711, БИК 043304711.

- сумма в течении 2 (двух) с момента утверждения Администрацией адрес отчетной документации и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РемМастер» по следующим реквизитам: адрес, р/с 40702810600450000152, к/с 30101810100000000711, БИК 043304711.

5. В остальной части стороны пришли к соглашению, что отказываются от своих исковых требований в соответствии со статьей 39 ГПК РФ.

6. Стороны пришли к соглашению, что судебные издержки и судебные расходы на оплату услуг представителя каждая сторона несет самостоятельно.

7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

8. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и суда.

9. Мировое соглашение утверждается судом.

Прекратить производство по делу № 2-876/2024 по исковому заявлению ООО «РемМастер» к Сергиевичу Сергею Александровичу о взыскании денежных средств по договору подряда, по встречному иску Сергиевича Сергея Александровича к ООО «РемМастер» о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья Е.А. Игнатова