Мотивированное решение

УИД 77RS0003-02-2024-000281-63

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 апреля 2024 года адрес

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Начинкиной Т.П., при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1562/24 по иску фио к Сидорову Ю.В. о взыскании оплаченной суммы, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Иванов Ю.В. обратился в суд с иском к Сидорову Ю.В. о взыскании оплаченной суммы сумма, неустойки сумма, ссылаясь на то, что 12.06.2023 года между сторонами был заключен договор на выполнение ремонтных работ в квартире по адресу: адрес, по условиям которого ответчик обязался выполнить ремонтно-отделочные работы в указанном жилом помещении, в срок с 12.06.2023 по 03.07.2023г.

Истец оплатил часть услуг ответчика и произвел оплату покупки и доставки необходимых материалов, однако ответчик устранился от исполнения обязанностей по договору, на претензии не отвечает.

Истец и его представитель в судебном заседании требования поддержали, просили об их удовлетворении.

Ответчик в суд не явился, об уважительных причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрении дела по существу не заявлял, в связи с чем суд рассматривает дело в его отсутствие в порядке заочного производства.

Выслушав сторону истца, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательство не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу пунктов 1 и 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В силу пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Согласно положениям статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В соответствии с абзацем третьим преамбулы Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 12.06.2023 года между сторонами был заключен договор на выполнение ремонтных работ в квартире по адресу: адрес, по условиям которого ответчик обязался выполнить ремонтно-отделочные работы в указанном жилом помещении, в срок с 12.06.2023 по 03.07.2023г.

Истец оплатил часть услуг ответчика и произвел оплату покупки и доставки необходимых материалов, на общую сумму сумма

После получения денежных средств ответчик прекратил общение с истцом, досудебная претензия, направленная истцом в адрес ответчика, оставлена последним без удовлетворения.

Суд, оценив представленные по делу доказательства, считает, что в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение факт нарушения ответчиком условий договора на выполнение работ и приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию перечисленная сумма в размере сумма, при этом ответчиком в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ не представлено доказательств того, что работы по заключенному сторонами договору были выполнены качественно и в срок.

В соответствии с п. 6.6 договора, в случае просрочки подрядчиком срока окончания работ, ответчик выплачивает неустойку в размере 1% от сметной стоимости работ.

Истцом рассчитана неустойка за 136 дней (04.07.2023-16.11.2023) на сумму сумма

Требования истца в части взыскания неустойки также подлежат удовлетворению, поскольку нарушение сроков исполнения работ ответчиком не опровергнуто.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, суд взыскивает с ответчика в пользу истца государственную пошлину сумма

Руководствуясь статьями 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Иванова Юрия Владимировича (паспортные данные) – удовлетворить.

Взыскать с Сидорова Юрия Валентиновича (ИНН 761702062208) в пользу Иванова Юрия Владимировича (паспортные данные) оплаченную сумму сумма, неустойку сумма, государственную пошлину сумма

Ответчик вправе обратиться в суд, принявший заочное решение, с заявлением об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья