Определение об оставлении заявления без рассмотрения

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

14 декабря 2023 года адрес

Бутырский районный суд адрес в составе судьи Королевой Е.Е., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-7006/2023 по исковому заявлению Больц Антона Юрьевича к ООО «СТРОЙСЕРВИС» о взыскании задолженности по оплате пени за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, штрафа, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Больц Антон Юрьевич обратился в суд с иском к ООО «СТРОЙСЕРВИС» о взыскании задолженности по оплате пени за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, штрафа, компенсации морального вреда.

Истец дважды не явился в суд по вызову, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил, явку полномочного представителя не обеспечил.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, на рассмотрении дела по существу не настаивал.

Согласно абз.8 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если: истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

При таких обстоятельствах, дело подлежит оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.224,225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Гражданское дело №2-7006/2023 по исковому заявлению Больц Антона Юрьевича к ООО «СТРОЙСЕРВИС» о взыскании задолженности по оплате пени за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, штрафа, компенсации морального вреда, оставить без рассмотрения.

Судья: