Определение о прекращении производства по делу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу

город Москва 29 января 2019 года

Бутырский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Крыловой А.А., при секретаре Эйвазовой Л.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-746/19 по иску Общества с ограниченной ответственностью «ЭСПИКА» к Обществу с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии Кровли», Безину В.Б. о взыскании уплаченных по договорам подряда денежных средств,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСПИКА» (далее – ООО «ЭСПИКА») обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии Кровли» (далее – ООО «ССТК»), Безину В.Б. о взыскании уплаченных по договорам подряда денежных средств, ссылаясь на то, что 23 октября 2017 года между ООО «ЭСПИКА» и ООО «ССТК» были заключены договоры подряда №№ *** на выполнение работ по устройству неэксплуатируемой кровли корпусов №№ *** на объекте многоэтажной жилой застройки по адресу: ***, на сумму *** рублей *** копейка каждый. Во исполнение условий договоров заказчиком были оплачены подрядчику авансовые платежи в размере *** рублей *** по каждому из договоров. В обеспечение надлежащего исполнения ООО «ССТК» обязательств по договорам подряда от 23 октября 2017 года между ООО «ЭСПИКА» и Безиным В.Б. 23 октября 2017 года были заключены договоры поручительства №№ *** к договорам подряда от 23 октября 2017 года, по условиям договоров поручитель обязался перед истцом нести солидарную ответственность с ООО «ССТК», за надлежащее исполнение организацией-ответчиком обязательств по договорам подряда, и иных обязательств. ООО «ЭСПИКА» надлежащим образом выполнило обязательства по договорам подряда, оплатив авансовые платежи по договорам в соответствии с их условиями, тогда как подрядчиками работы в установленные договорами сроки выполнены не были, в связи с чем истец просит суд взыскать солидарно с ответчиков уплаченные по договору подряда № *** денежные средства в размере *** рублей *** копеек, из которых: *** рублей *** копеек – сумма неотработанного аванса; *** рублей *** копеек – пени за просрочку исполнения обязательства; № *** денежные средства в размере *** рублей *** копеек, из которых: *** рублей *** копеек – сумма неотработанного аванса; *** рублей *** копеек – пени за просрочку исполнения обязательств, расходы по оплате юридических услуг в размере *** рублей *** копеек, а также расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, в размере *** рублей *** копеек.

В судебном заседании от представителя истца Гостева И.М. и представителя ответчиков Салиговой М.Л. поступило ходатайство об утверждении заключенного между сторонами по настоящему делу мирового соглашения, по условиям которого:

«1. Мировое соглашение заключается Обществом с ограниченной ответственностью «ЭСПИКА», Обществом с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии Кровли», Безиным В.Б. (истец, ответчик – 1, ответчик – 2, стороны) на основании ст. ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения спора, возникшего в связи с солидарным исполнением ответчиками своих обязательств по договорам подряда от *** (далее – договоры поручительства), заключенных между истцом и ответчиками.

2. Ответчики признают наличие задолженности солидарно перед истцом в размере *** рублей *** копеек, из которых:

- *** рублей *** копеек – сумма ранее уплаченного истцом и не отработанного ответчиком-1 аванса по договорам подряда;

- *** рублей *** копеек – неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам подряда

3. Истец и ответчики установили, что в случае оплаты ответчиками в срок до 01 июля 2019 года истцу суммы задолженности в размере *** рублей *** копеек, из которых:

- *** рублей *** копеек – сумма ранее уплаченного истцом и не отработанного ответчиком-1 аванса по договорам подряда;

- *** рублей *** копеек – неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам подряда,

то следующие обязательства полностью прекращаются освобождением истцом (кредитором) ответчиков (должников) от лежащих на ответчиках обязанностей по их уплате (прощением долга):

- полностью прекращается прощением долга обязательство ответчиков по уплате части неустойки в размере *** рублей *** копеек, по договорам подряда.

4. Оплата по настоящему мировому соглашению осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам истца:

***.

Либо иным, не запрещенным законом способом с письменного согласования истца.

5. В случае неоплаты ответчиками суммы, установленной пунктом 3 настоящего мирового соглашения в полном объеме в срок до 01 июля 2019 года, Истец вправе обратиться в одностороннем порядке в Бутырский районный суд г. Москвы за получением исполнительных листов для принудительного взыскания с ответчиков всей суммы долга, установленной п. 2 настоящего мирового соглашения.

6. Сторонам известно о том, что мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в 4 (четырех) идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для Бутырского районного суда г. Москвы.

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Бутырским районным судом г. Москвы. С этого момента стороны не имеют претензий и требований друг к другу в части исполнения сторонами обязательств по договорам (за исключением обязательств ответчиков, установленных настоящим мировым соглашением), как в части выполнения основных обязательств, так и в части взыскания штрафов, пеней, процентов, сложных процентов и иных мер ответственности и обеспечения исполнения обязательств по договору».

Из представленного сторонами заявления усматривается, что им понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

Учитывая, что заключенное мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает законных прав и интересов других лиц, суд приходит к выводу о возможности утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами по гражданскому делу по иску ООО «ЭСПИКА» к ООО «ССТК», Безину В.Б. о взыскании уплаченных по договорам подряда денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 173, абз. 4 ст. 220 ГПК РФ, суд

определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭСПИКА» и Обществом с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии Кровли», Безиным В.Б. о взыскании уплаченных по договорам подряда денежных средств, по условиям которого:

1. Мировое соглашение заключается Обществом с ограниченной ответственностью «ЭСПИКА», Обществом с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии Кровли», Безиным В.Б. (истец, ответчик – 1, ответчик – 2, стороны) на основании ст. ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения спора, возникшего в связи с солидарным исполнением ответчиками своих обязательств по договорам подряда от *** (далее – договоры поручительства), заключенных между истцом и ответчиками.

2. Ответчики признают наличие задолженности солидарно перед истцом в размере *** рублей *** копеек, из которых:

- *** рублей *** копеек – сумма ранее уплаченного истцом и не отработанного ответчиком-1 аванса по договорам подряда;

- *** рублей *** копеек – неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам подряда

3. Истец и ответчики установили, что в случае оплаты ответчиками в срок до 01 июля 2019 года истцу суммы задолженности в размере *** рублей *** копеек, из которых:

- *** рублей *** копеек – сумма ранее уплаченного истцом и не отработанного ответчиком-1 аванса по договорам подряда;

- *** рублей *** копеек – неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам подряда,

то следующие обязательства полностью прекращаются освобождением истцом (кредитором) ответчиков (должников) от лежащих на ответчиках обязанностей по их уплате (прощением долга):

- полностью прекращается прощением долга обязательство ответчиков по уплате части неустойки в размере *** рублей *** копеек, по договорам подряда.

4. Оплата по настоящему мировому соглашению осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам истца:

***.

Либо иным, не запрещенным законом способом с письменного согласования истца.

5. В случае неоплаты ответчиками суммы, установленной пунктом 3 настоящего мирового соглашения в полном объеме в срок до 01 июля 2019 года, Истец вправе обратиться в одностороннем порядке в Бутырский районный суд г. Москвы за получением исполнительных листов для принудительного взыскания с ответчиков всей суммы долга, установленной п. 2 настоящего мирового соглашения.

6. Сторонам известно о том, что мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в 4 (четырех) идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для Бутырского районного суда г. Москвы.

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Бутырским районным судом г. Москвы. С этого момента стороны не имеют претензий и требований друг к другу в части исполнения сторонами обязательств по договорам (за исключением обязательств ответчиков, установленных настоящим мировым соглашением), как в части выполнения основных обязательств, так и в части взыскания штрафов, пеней, процентов, сложных процентов и иных мер ответственности и обеспечения исполнения обязательств по договору.

Производство по гражданскому делу № 2-746/19 по иску Общества с ограниченной ответственностью «ЭСПИКА» к Обществу с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии Кровли», Безину В.Б. взыскании уплаченных по договорам подряда денежных средств прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Московский городской суд в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения через Бутырский районный суд города Москвы.

Судья