Решение

дело № 2-5965/2024

УИД 77RS0010-02-2024-009202-89

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

адрес 30 сентября 2024 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Сапрыкиной Е.Ю., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гусева ... к Обществу с ограниченной ответственностью «Современный дизайн и ремонт» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

Истец Гусев Е.В. обратился в суд с иском к ответчику ООО «Современный дизайн и ремонт» о защите прав потребителя, мотивируя свои требования тем, что 31.07.2023 между истцом и ответчиком заключен Договор на ремонтно-отделочные работы, в соответствии с которым произвёл оплату аванса по договору в размере сумма, однако ответчик допустил нарушение сроков производства работ. Направленная истцом претензия о возврате уплаченных по договору денежных средств оставлена без удовлетворения. В связи с изложенным истец просит взыскать с ответчика возврат аванса сумма, неустойку за нарушение сроков окончания работ за период с 25.10.2023 по 11.04.2024 в размере сумма, проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами за период с 23.04.2024 по 10.06.2024 в сумме сумма, и с 11.06.2024 по дату фактического исполнения обязательства, штраф в размере 50% от взысканной суммы, расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска сумма

Истец Гусев Е.В., представитель истца фио в судебное заседание не явились, представитель истца просил рассмотреть дело в своё отсутствие.

Ответчик ООО «Современный дизайн и ремонт» извещался о рассмотрении дела, представитель ответчика фио, будучи извещённым о дате судебного заседания, ранее ознакомившийся с материалами дела, в судебное заседание не явился, отзывов, возражений на иск не представлено.

Суд счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон, их представителей.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основании договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или правовыми актами. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и непредусмотренный законом или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. А при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, поручительством и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Судом установлено, что 31.07.2023 между ООО «Современный дизайн и ремонт» ИНН 9724013900 (подрядчик) и Гусевым Е.В. (заказчик) заключен Договор № 17/23 на ремонтно-отделочные работы, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить по дизайн-проекту заказчика ремонтно-отделочные работы в помещениях заказчика, расположенных по адресу: адрес.

В соответствии с п. 2.1 Договора – срок начала работ не позднее пяти дней с даты оплаты аванса по договору, а также обеспечения условий для производства работ.

В соответствии с п.п. 2.4, 2.5 Договора – срок окончания работ на объекте 29 мая 2024 года, по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 3.3 Договора – общая цена договора составляет сумма и включает в себя стоимость работ подрядчика, стоимость материалов, вознаграждение подрядчика за выполненную работу.

Оплата работ поэтапная, первый этап - аванс в размере 30% от общей суммы договора, то есть сумма, подлежащий оплате заказчиком в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора.

В соответствии с Приложением № 2 к Договору стороны согласовали, что срок исполнения первого этапа работ по договору 55 рабочих дней с даты оплаты аванса в размере сумма, а также предоставления заказчиком всех документов и материалов в соответствии с условиями договора, то есть первый этап работ должен был быть выполнен ответчиком не позднее 24.10.2023.

Истец 07.08.2023 произвёл оплату аванса в размере сумма, что подтверждается квитанцией адрес Банк».

Как указывает истец и это ничем не опровергнуто, работы по первому этапу в срок не позднее 24.10.2023 завершены не были и истцу не сданы до настоящего времени.

11.04.2024 истцом в адрес ответчика была направлена претензия об отказе от договора, возврате уплаченных по договору денежных средств, выплате неустойки, которая ответчиком удовлетворена не была.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии с ч. 4 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (абзац 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В нарушение указанной нормы ответчик доказательств начала и окончания работы по первому этапу, направления заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ не представил.

Так как ответчик не выполнил в установленный договором срок оплаченный первый этап работ, то истец воспользовался своим правом на отказ от исполнения договора, однако внесенный истцом аванс в размере сумма возвращён не был, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что требования истца о возврате уплаченных по договору денежных средств в размере сумма являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Исходя из того, что ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ по договору, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 25.10.2023 (день, следующий за днем предельного срока окончания первого этапа) по 11.04.2024 (дата отказа истца от исполнения договора), то есть за заявленные истцом из указанного периода 169 дней просрочки расчётный размер неустойки составит: 1 169 922 х 3% х 169 = сумма, но поскольку неустойка не может быть выше оплаченной суммы, то с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере сумма

Оснований для снижения неустойки не усматривается.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ установлено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

При этом, как разъяснено в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» - проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства.

В п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика процентов в порядке ст. 395 ГК РФ от суммы невозвращённого аванса сумма и суммы невыплаченной в добровольном порядке неустойки сумма, однако по смыслу норм действующего законодательства, указанная неустойка не является суммой, на которую подлежат начислению проценты в порядке ст. 395 ГК РФ, проценты подлежат начислению на сумму основного долга невозвращённого аванса.

В связи с указанным с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в порядке ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму невозвращённого аванса сумма, начиная с 23.04.2024 по дату принятия судом решения, и до момента фактического исполнения обязательства.

В связи с указанным с ответчика подлежат взысканию проценты в порядке ст. 395 ГК РФ, размер которых на сумму основного долга сумма за период с 23.04.2024 по 30.09.2024 составит сумма, согласно расчёта на общедоступном калькуляторе расчета процентов по ст. 395 ГК РФ в сети Интернет по адресу .

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку досудебная претензия ответчиком удовлетворена не была, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере (1 169 922 + 1 169 922 + 86 913,06) – 50% = сумма

В соответствии со ст.ст. 99, 94, 98 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска сумма, а также с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета государственная пошлина в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Гусева ... к Обществу с ограниченной ответственностью «Современный дизайн и ремонт» о защите прав потребителя – удовлетворить частично.

Взыскать в пользу Гусева ... с Общества с ограниченной ответственностью «Современный дизайн и ремонт» возврат уплаченных по договору денежных средств сумма, неустойку сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами сумма, штраф сумма, расходы по уплате государственной пошлины сумма

Взыскать в пользу Гусева ... с Общества с ограниченной ответственностью «Современный дизайн и ремонт» проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму основного долга сумма, начиная с 01.10.2024 по день исполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части требований – отказать.

Взыскать в доход бюджета адрес с Общества с ограниченной ответственностью «Современный дизайн и ремонт» государственную пошлину сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 10 октября 2024 года

Судья Е.Ю. Сапрыкина