Определение (постановление) о прекращении апелляционного производства

Судья *

Гр. дело № 33-4345

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

04 февраля 2021 года Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи *

и судей *, *,

при помощнике судьи *,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи * дело № 2-3108/20 по апелляционной жалобе представителя ответчика ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» по доверенности * на решение Измайловского районного суда города Москвы от *, которым постановлено:

исковые требования удовлетворить частично.

Признать недействительным односторонний акт от * приема-передачи объекта долевого строительства к договору № СИМ-2339ИП участия в долевом строительстве от *.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» в пользу * неустойку за период с * по * в сумме *, компенсацию морального вреда – *, штраф *

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» в пользу * неустойку за период с * по * в сумме *, компенсацию морального вреда – *, штраф *

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» в доход бюджета г. Москвы госпошлину в сумме *,

У С Т А Н О В И Л А :

* названным судом постановлено вышеприведенное решение, не согласившись с которым представителем ответчика подана апелляционная жалоба.

В заседание судебной коллегии поступило заявление от представителя ответчика ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» по доверенности * об отказе от поданной апелляционной жалобы.

Ознакомившись с обозначенным заявлением, судебная коллегия, руководствуясь требованиями ст. 326 ГПК РФ, считает возможным принять отказ от указанной апелляционной жалобы, поскольку он заявлен добровольно, не нарушает прав сторон и иных лиц, а также не противоречит вышеуказанной норме процессуального права.

При таких обстоятельствах, производство по апелляционной жалобе представителя ответчика ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» подлежит прекращению.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. ст. 326, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

принять отказ представителя ответчика ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» по доверенности * от апелляционной жалобы.

Апелляционное производство по апелляционной жалобе представителя ответчика ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» на решение Измайловского районного суда г. Москвы от * по гражданскому делу № 2-3108/20 по иску * и * к ООО «Специализированный застройщик «Перспектива Инвест Групп» о признании недействительным одностороннего акта приема-передачи квартиры, признании недействительным п. 6.4 договора участия в долевом строительстве, взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, компенсации морального вреда, штрафа, обязании подписать в пяти экземплярах двусторонний акт приема-передачи объекта долевого строительства, обратиться в ГБУ г. Москвы «МГБТИ» для обмеров квартиры - прекратить.

Председательствующий:

Судьи: