Определение о передаче дела по подсудности

Дело № 2-5300/2021 УИД: 77RS0009-02-2021-010156-45

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 ноября 2021 года адрес

Зюзинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Сафьян Е.И. при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5300/2021 по иску Но...ххххххх... о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Зюзинского районного суда адрес находится гражданское дело № 2-5300/2021 по иску Но...ххххххх... о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального, штрафа.

В ходе судебного разбирательства от истца поступило ходатайство о передаче дела на рассмотрение по подсудности по месту его жительства.

Рассмотрев заявленное ходатайство, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Статья 47 Конституции РФ предусматривает, что никто не может быть лишен права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено.

В соответствии со статьей 28 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

В силу Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.

Истцом заявлены требования к Иххх... о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального, штрафа, данные требования могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.

Как следует из искового заявления, истец проживает по адресу адрес, фиоадрес. Указанный адрес относиться к территориальной юрисдикции Тверского районного суда адрес.

Сведений о том, что ответчик И...ххх находится на территории относящейся к юрисдикции Зюзинского районного суда адрес в материалах дела не имеется.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что гражданское дело №2-5300/2021 по иску Но...ххххххх... о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального, штрафа, принято к производству суда с нарушением правил территориальной подсудности.

Согласно п.п.3 ч.2 ст. 33 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд передает дела на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Исходя их изложенного выше, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, что ходатайство истца подлежит удовлетворению и гражданское дело № 2-5300/2021 по иску Но...ххххххх... о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального, штрафа, необходимо передать для рассмотрения по подсудности в Тверской районный суд адрес по месту жительства истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 224, 225, п.п.3 ч.2 ст. 33 ГПК РФ суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать гражданское дело №2-5300/2021 по иску Но...ххххххх... о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального, штрафа, на рассмотрение по подсудности в Тверской районный суд адрес.

На определение может быть подана частная жалоба в Московский городской суд в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья Сафьян Е.И.